(集合)房屋買賣合同15篇
隨著廣大人民群眾法律意識(shí)的普遍提高，合同的地位越來越不容忽視，合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編整理的房屋買賣合同，希望能夠幫助到大家。
房屋買賣合同1
合同雙方當(dāng)事人（須由本人親自填寫，并確保所填聯(lián)系方式真實(shí)可靠，以便能及時(shí)取得聯(lián)系；如聯(lián)系方式發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方）：
出賣人（甲方）：
買受人（乙方）：
鑒于：
1、甲方系本合同項(xiàng)下房屋的所有權(quán)人，甲方保證對(duì)所出賣的房屋享有完全的處分權(quán)并保證符合國家有關(guān)規(guī)定，沒有產(chǎn)權(quán)及債務(wù)糾紛，且其對(duì)該房屋的處分已征得該房屋相關(guān)權(quán)利人的同意；
2、甲方愿意將房屋出賣給乙方；
3、乙方愿意購買上述房屋；
4、乙方已向甲方交付定金共____元整；
5、本合同項(xiàng)下房屋的《房地產(chǎn)權(quán)證》尚未辦理。
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、誠實(shí)信用的基礎(chǔ)上，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，就乙方向甲方購買房屋訂立本合同，以資雙方共同信守履行。
�。ㄒ唬�(biāo)的房屋基本情況。
1、位置：____ 市 ____區(qū) ____路 ____號(hào) 。
2、戶型：________ ；建筑面積： ____，套內(nèi)面積：________。
3、本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
（二）房屋價(jià)款。
房屋的交易總價(jià)為：人民幣_(tái)__________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。
本合同項(xiàng)下房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)價(jià)款已包含在交易總價(jià)中。
公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e不再另行計(jì)價(jià)。
�。ㄈ└犊罘绞郊捌谙�。
甲乙雙方同意以下列方式付款：
1、乙方已向甲方交付定金________ 元整，自本合同簽訂之日起____天內(nèi)乙方支付首付款人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方；
2、剩余房款人民幣_(tái)___拾____萬____仟____佰____拾 元整于乙方取得該房屋的《房地產(chǎn)權(quán)證》之日起____天內(nèi)支付。
�。ㄋ模┓课萁桓都爱a(chǎn)權(quán)登記的約定。
1、甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起____天內(nèi)將本合同項(xiàng)下房屋全部交付給乙方，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費(fèi)用結(jié)清。
2、甲方應(yīng)當(dāng)在房屋產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)開始辦理產(chǎn)權(quán)登記后________ 日內(nèi)，及時(shí)辦理權(quán)屬登記（指房屋的《房地產(chǎn)權(quán)證》）。
3、甲方應(yīng)當(dāng)在取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書（指房屋的《房地產(chǎn)權(quán)證》）之日起 ________日內(nèi)，及時(shí)將房屋權(quán)屬登記過戶至乙方名下。
�。ㄎ澹┒愘M(fèi)分擔(dān)約定。
1、甲方辦理房地產(chǎn)權(quán)屬證書所需要的稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由甲方承擔(dān)。
2、甲方將房地產(chǎn)過戶至乙方名下所花費(fèi)的交易稅費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、交易手續(xù)費(fèi)等一切稅費(fèi)由乙方承擔(dān)。
�。┻`約責(zé)任。
1、乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止，乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之 ________的違約金。
2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付，自本合同規(guī)定的交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止，甲方按日向乙方支付已支付房?jī)r(jià)款萬分之 ________的.違約金。
3、如甲方違反本合同第四條房屋交付及產(chǎn)權(quán)登記的約定，乙方有權(quán)選擇下列任一種方式處理：
a、乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起日 ________內(nèi)將乙方已付房?jī)r(jià)款退還給甲方，并按已付房?jī)r(jià)款的 %賠償乙方房屋損失，同時(shí)按乙方投入房屋裝修的費(fèi)用賠償乙方的裝修的損失。
b、乙方不退房，甲方按已付房?jī)r(jià)款的 %向乙方支付違約金。
�。ㄆ撸�(zhēng)議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向房屋所在地人民法院起訴。
�。ò耍┨貏e約定。
房屋交付后，如發(fā)生房屋征收或拆遷等對(duì)房屋及相應(yīng)土地的補(bǔ)償，由乙方所有。
�。ň牛┟庳�(zé)條件。
1、因不可抗力原因致使本合同不能繼續(xù)履行或造成的損失，甲、乙雙方互不承擔(dān)損失賠償責(zé)任；
2、不可抗力系指“不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
�。ㄊ┍竞贤�(jīng)重慶周立太律師事務(wù)所見證。
�。ㄊ唬┍竞贤皇饺荩滓译p方各執(zhí)一份、律師事務(wù)所一份，具有同等法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
�。ㄊ┍竞贤幢M事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
�。ㄊ╇p方約定的其他事項(xiàng)：附件 。
房屋買賣合同2
一、賣方
姓名______、住所：______
二、買方
姓名______、住所：______
三、房屋情況：
1、房產(chǎn)證號(hào)：______
2、登記時(shí)間：______
3、地址：______
4、建筑面積：______
5、用途：______
6、權(quán)屬情況：______
4.1該房屋系權(quán)證明已依法登記，取得國家發(fā)放的房地產(chǎn)權(quán)證，版權(quán)正確無誤。
4.2該房屋系無糾紛或爭(zhēng)議。
4.3該房屋系已不受限制或抵押。
7、設(shè)施狀況：
7.1該房屋內(nèi)所有自來水管、煤氣管、電線是否已或需要更換或維修；
7.2該房屋的承重墻是否與外墻相連，承重墻是否移動(dòng)，是否存在開挖等后果；
7.3該房屋內(nèi)所有衛(wèi)生間是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)；
7.4該房屋內(nèi)天花板是否開裂，是否存在濕度或泄漏問題；
7.5該房屋內(nèi)所有門、窗、地板等是否完好無損。
8、其他說明：
四、交易價(jià)格
1、交易價(jià)格：______
2、首付：______
3、剩余部分付款方式：______
五、房屋權(quán)利手續(xù)撤役
賣方應(yīng)準(zhǔn)備房產(chǎn)證、購房發(fā)票等有關(guān)紙質(zhì)證件，同時(shí)簽訂一份誠信保證書，在未清償完款項(xiàng)前不得向任何第三方出售該房屋。
六、稅款及費(fèi)用承擔(dān)
1、賣方應(yīng)支付的稅款：______
1.1房產(chǎn)證過戶所需的個(gè)人所得稅；
1.2不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證稅。
2、買方應(yīng)支付的`費(fèi)用：______
2.1過戶及產(chǎn)權(quán)證辦理費(fèi)用；
2.2土地出讓金；
2.3其他有關(guān)稅費(fèi)。
七、過戶登記
1、賣方應(yīng)按照約定時(shí)間到地方住房產(chǎn)證局或財(cái)政局辦理過戶、發(fā)證事宜；
2、如果賣方未能在約定時(shí)間內(nèi)登記過戶或因賣方原因未能取得證書，買方有權(quán)在本合同成立之日起三個(gè)月內(nèi)通知簽約當(dāng)事人，繼續(xù)在線協(xié)商并要求賣房方進(jìn)行線下補(bǔ)辦。
如果賣方拒絕或未能按期補(bǔ)辦，則買方有權(quán)直接向協(xié)議當(dāng)?shù)胤ㄔ荷暾?qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。
八、違約責(zé)任
�。�、本合同任何一方違約都將承擔(dān)損失，一經(jīng)違約，對(duì)方有權(quán)解除合同并要求違約方賠償損失。
�。�、如買方違反本合同規(guī)定，且已付款，則賣方有權(quán)解除本合同并扣除首付款，并有權(quán)將該房屋重新出售。
３、如賣方違反本合同規(guī)定，且已收款，則應(yīng)將收到的房款和違約賠償金全額退還給買方，同時(shí)賠償買方的經(jīng)濟(jì)損失。
九、爭(zhēng)議解決
本合同履行中如產(chǎn)生爭(zhēng)議，雙方均同意先協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交簽約區(qū)域的行政審批部門認(rèn)定并予以解決一爭(zhēng)議。簽約雙方還可以協(xié)商選擇訴訟解決方式。
十、其他條款
�。�、本合同對(duì)雙方均具有約束力，雙方必須全面遵守并履行；
�。�、本合同未約定及有爭(zhēng)議的事項(xiàng)，按照合同法、民法等有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)司法解釋處理；
�。�、本合同自雙方簽字蓋章或簽字后生效，至過戶日期或雙方約定的其它時(shí)間自動(dòng)失效。
上述為一份房屋買賣合同正規(guī)版本的主題范文，該范文主要包括賣方、買方、房屋情況、交易價(jià)格、房屋權(quán)利手續(xù)撤役、稅款及費(fèi)用承擔(dān)、過戶登記、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、其他條款等重要內(nèi)容，希望此范文能夠幫助需要的朋友進(jìn)行買房賣房合同的簽訂，做到規(guī)范文明。
房屋買賣合同3
甲方：____
公司編號(hào)：____
乙方：____
甲乙雙方根據(jù)及國家現(xiàn)行其他法律、行政法規(guī)，經(jīng)平等協(xié)商，自愿訂立本協(xié)議。
一、乙方自愿交納誠意金，乙方理解并認(rèn)可本協(xié)議所規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。
二、 乙方自愿交納人民幣：____元整作為，乙方交納誠意金后可享受團(tuán)購價(jià)格。
三、 在甲推售時(shí)，乙方如購買甲方住宅，誠意金可以直接沖抵購房款。本協(xié)議簽訂后，乙方可參加開盤選房活動(dòng)，房源推售當(dāng)天，乙方未按甲方對(duì)外公布的'開盤時(shí)間到場(chǎng)，錯(cuò)過選房時(shí)間，則視為自動(dòng)放棄選房權(quán)。乙方交納的誠意金在選房后抵入定金，未能成交時(shí)則在房源推售當(dāng)天起計(jì)，30天后甲方全額退還本金 ，同時(shí)收回本協(xié)議及收據(jù)。
四、 本協(xié)議與誠意金收據(jù)共同使用方可生效。每份僅限購買一套住宅，并不得重復(fù)使用。
五、 乙方所持協(xié)議的編號(hào)僅為標(biāo)記功能，不代表選房順序。
六、 本協(xié)議需持有效身份證明辦理，不可更名。
七、 本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方簽訂之日起生效。
八、 本協(xié)議中的乙方信息請(qǐng)準(zhǔn)確填寫，由于乙方填寫信息不準(zhǔn)確而造成不能及時(shí)得到通知或其他損失的，一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
九、 煙臺(tái)恒祥置業(yè)有限公司擁有本項(xiàng)活動(dòng)的最終解釋權(quán)。
十、 本協(xié)議如在履行過程中引發(fā)爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
甲方：_______置業(yè)有限公司
乙 方：____
聯(lián)系電話：____
身份證號(hào)：____
地址：____
聯(lián)系電話：____
地 址：____
日 期：____年 月 日
房屋買賣合同4
賣方（稱甲方）：
證件號(hào)碼
買方（稱乙方）：
證件號(hào)碼
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就房屋買賣事宜訂立本合同，以便共同恪守。
一、房屋狀況
房屋地址房產(chǎn)證號(hào)建筑面積平方米， 樓層/,戶/梯，車庫：□有□無 結(jié)構(gòu)：□混合□鋼混□其他 配套：□水表□電表□暖氣□燃?xì)?房屋現(xiàn)狀：□已出租□已騰空□業(yè)主住 隨房附贈(zèng)品乙方對(duì)上述房屋狀況已現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，并到相關(guān)部門進(jìn)行了了解，自愿接受。
二、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致同意，該房屋成交價(jià)為人民幣元整。
三、洽談、簽訂本合同過程中，世紀(jì)樂家不動(dòng)產(chǎn)代甲方收取乙方支付甲方的定金人民幣元整，甲方應(yīng)主動(dòng)了解該款項(xiàng)的情況，世紀(jì)樂家不動(dòng)產(chǎn)不必另行通知。同時(shí)甲方向乙方和世紀(jì)樂家不動(dòng)產(chǎn)提供產(chǎn)權(quán)證等相關(guān)過戶手續(xù)，并交房管部門驗(yàn)證、過戶。
四、具體付款時(shí)間：
五、甲方協(xié)助乙方將本房產(chǎn)過戶到乙方名下，過戶過程中產(chǎn)生的稅費(fèi)由□雙方按規(guī)定承擔(dān)□甲方承擔(dān)□乙方承擔(dān)
六、甲方于產(chǎn)權(quán)過戶后日內(nèi)向乙方騰交房屋及附屬設(shè)施，騰交房屋同時(shí)，騰交日前上述房屋在使用過程中所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由甲方結(jié)清，否則，乙方可由房款中扣除代交；交接后房屋所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、甲方于產(chǎn)權(quán)過戶后日內(nèi)將戶口由上述房址遷出。
八、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清晰，不存在乙方所未知的產(chǎn)權(quán)瑕疵，若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債務(wù)債權(quán)等情況，由甲方負(fù)責(zé)解決，并承擔(dān)相應(yīng)民事責(zé)任。
九、違約責(zé)任
任何一方擅自終止本合同，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц犊偡靠畹?0%的違約金；乙方不按期支付房款或甲方延遲騰交房屋，每逾期一日，由違約方向?qū)Ψ街Ц犊偢犊畹?.3%的違約金；任何一方由其他違約行為，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц犊偢犊畹?10%的違約金。
十、其他約定事項(xiàng)
1、甲乙雙方保證提供的證件及聯(lián)系方式、聯(lián)系地址準(zhǔn)確無誤，否則后果自負(fù)；本合同簽訂后，甲乙雙方應(yīng)自動(dòng)支付中介服務(wù)報(bào)酬。
2、在本次交易及中介過程中，甲乙雙方應(yīng)支付的費(fèi)用，如服務(wù)報(bào)酬等，中介方從違約方的違約金（包括定金）中扣除；
十一、本合同未盡事項(xiàng)，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方均可向人民法院起訴。
十二、本合同一式三份，甲乙雙方和中介各執(zhí)一份，本合同自甲乙雙方簽字后生效。
賣方（簽章）：
買方（簽章）：
中介方：
房產(chǎn)共有人（簽章）：
____年____月____日
房屋買賣合同5
賣方：_____________(簡(jiǎn)稱甲方)_身份證號(hào)碼：______
買方：_____________(簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào)碼：______
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)至規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條:：乙方同意購買甲方擁有的`座落在_______的房產(chǎn)，建筑面積為_____________平方米。
第二條：上述房產(chǎn)的交易價(jià)格為：總價(jià)人民______幣_(tái)______萬元整。
第三條：付款時(shí)間與辦法：甲乙雙方同意以多次付款方式付款，現(xiàn)已付清所有房款。
第四條：甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起將交易的房產(chǎn)交付給乙方使用，并把購房合同等相關(guān)證件和材料交付乙方，如有其它需求，甲方應(yīng)積極配合乙方處理好相關(guān)事宜。
第五條：本合同發(fā)生爭(zhēng)議的解決方式：在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。如有未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
本合同一式四份，甲乙雙方及證明人各一份。
甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________地址：___________________________
電話：_______________________電話：___________________________
傳真：_______________________傳真：___________________________
日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日
房屋買賣合同6
本合同雙方當(dāng)事人：_________________________
賣方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：____________________
地址：____________________聯(lián)系電話：
委托代理人：_______________
地址：____________________聯(lián)系電話：____________________
買方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
地址：____________________聯(lián)系電話：____________________
委托代理人：_______________
地址：____________________聯(lián)系電話：____________________
委托代理機(jī)構(gòu)：____________________
經(jīng)辦人：____________________聯(lián)系電話：____________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致原則的基礎(chǔ)上，同意就乙方向甲方購買房屋事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 房屋基本情況（按房屋所有權(quán)證填寫）
1、甲方房屋（以下簡(jiǎn)稱該房屋）坐落于嘉興市____________________，房屋結(jié)構(gòu)為__________，房屋用途為__________，房屋建筑面積為 平方米，車庫面積_____平方米。
2、該房屋所有權(quán)證號(hào)為_____（共有權(quán)證號(hào)為_____）。土地使用權(quán)方式為_____，土地使用權(quán)證號(hào)為__________。
3、隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施：_______________。
4、該房屋租賃情況______________________________。
第二條 房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格
按建筑面積計(jì)算該套房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格為[人民幣] [ 幣]
總金額（小寫）__________元，大寫__________億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第三條 付款方式、時(shí)間
雙方約定按以下第_____項(xiàng)以（現(xiàn)金、支票、其他 ）方式支付房款：
1、一次性付款：
本合同鑒定之日起_____天內(nèi)，乙方一次性將購房款支付給__________。
2、分期付款：
合同簽訂之日起_____幾天內(nèi)，房屋及相關(guān)權(quán)屬證明交付時(shí)，權(quán)屬證明過戶________________________________________________________________。
3、其它方式：___________________________________
第四條 交房方式：
甲乙雙方約定采用下列第_____種方式交房：
�。�1）自本合同簽定之日起_____天內(nèi)，甲方將房屋及房屋鑰匙、房產(chǎn)證、土地使用證等相關(guān)權(quán)屬證明一并交付給乙方。
�。�2）其他方式_________________________。
第五條 乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方未按本合同第三條約定的時(shí)間付款，甲方有權(quán)按累計(jì)應(yīng)付款向乙方追究違約利息，自本合同規(guī)定的應(yīng)付款最后期限之第二天起至
實(shí)際付款之日止，月息按_____利率計(jì)算。逾期付款超過_____天，甲方有權(quán)按下述第________ 種約定追究乙方的違約責(zé)任：
�。�1）乙方向甲方支付違約金共計(jì)_____元整，合同限期繼續(xù)履行。
若乙方在 ____天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同，遵照下述第（2）條處理。
（2）乙方向甲方支付違約金共計(jì)_____元整，合同終止，乙方將房屋退還給甲方。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
（3）_____________________________________________。
第六條 甲方逾期交房的違約責(zé)任
除不可抗拒的因素外，甲方未按本合同第四條約定的時(shí)間交房的，乙方有權(quán)按累計(jì)已付款向甲方追究違約利息，自本合同規(guī)定的'最后交付期限之第二天起至實(shí)際交付之日止，月利息按 計(jì)算。逾期交付超過_____天，乙方有權(quán)按下述第 ____種約定追究甲方的違約責(zé)任：
�。�1）甲方向乙方支付違約金共計(jì)_____元整，合同繼續(xù)限制履行。
若甲方在 ____天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同，遵照下述第（2）條處理。
�。�2）甲方向乙方支付違約金共計(jì)_____元整，合同終止。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時(shí)，實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
第七條 甲方保證該房屋交接時(shí)沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和拖欠任何費(fèi)用（如水電、煤氣、有線電話、物業(yè)管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用），保證已清除該房屋原由甲方設(shè)定的抵押權(quán)。如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，甲方轉(zhuǎn)讓該房屋之前，確認(rèn)該房屋承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)，并取得房屋權(quán)共有人同意。（乙方對(duì)該房屋的各項(xiàng)基本情況均做了充分了解。該房屋轉(zhuǎn)讓后，如發(fā)生破漏、開裂等問題由乙方承擔(dān)維修責(zé)任。）
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
自本合同生效之日起，乙方在三個(gè)月內(nèi)向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)，甲方積極給予協(xié)助。如因甲方過失造成乙方不能在 天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書，視為甲方違約，乙方有權(quán)退房。甲方必須在乙方提出退房之日起____ 天將乙方已付款退還給乙方，并向乙方支付違約金_____元整。
第九條 該房屋轉(zhuǎn)讓交易發(fā)生的各項(xiàng)稅費(fèi)由甲乙雙方承擔(dān)。
第十條 房屋轉(zhuǎn)讓后該房屋所屬土地使用權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法隨之轉(zhuǎn)讓。
第十一條 其他約定事項(xiàng)______________________。
第十二條 本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規(guī)定的事項(xiàng)，均遵照中華人民共和國有關(guān)部門法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十三條 甲、乙一方或雙方為境外組織或個(gè)人的，本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。
第十四條 本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，甲、乙雙方同意采用以下第_____種方式解決。
1、由[_______________仲裁委員會(huì)]仲裁。
2、向人民法院起訴。
第十五條 本合同自________之日起生效。
1、甲、乙雙方簽字。
2、經(jīng)__________公證（涉外房屋轉(zhuǎn)讓必須公證）。
第十六條 本合同一式_____份，其中甲乙雙方、房屋權(quán)屬登記部門及契稅部門各執(zhí)一份。合同未盡事項(xiàng)，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等法律效應(yīng)
甲方（簽章）_______________乙方（簽章）
委托代理人_________________委托代理人
�。ê炚拢� （簽章）
簽定日期：_____年__月__日
簽定地點(diǎn)：
房屋買賣合同7
賣方：____，住____鄉(xiāng)____村__組，簡(jiǎn)稱甲方
買方：____。住____鄉(xiāng)____村__組，簡(jiǎn)稱乙方
依照國家有關(guān)法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方愿將自有房屋賣給乙方，茲定以下條款，雙方共同遵守。
一、甲方自有住房壹套，坐落于____鄉(xiāng)____村__組，為磚混結(jié)構(gòu)，共陸間，總建筑面積為捌拾玖平方米，經(jīng)乙方驗(yàn)看確認(rèn)無誤，全部售給乙方。
二、按照當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)格，雙方議定房屋售價(jià)為捌萬玖仟捌佰元整。在乙方付清上述款項(xiàng)后，甲方即將房屋全部房產(chǎn)資料及鑰匙交給乙方，并協(xié)助乙方到政府房管部門辦理房屋過戶手續(xù)。
三、雙方特邀請(qǐng)各自村、組負(fù)責(zé)人作為證人。
四、本契約一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：____（簽章）
乙方：____（簽章）
證人：____鄉(xiāng)____村村長(zhǎng)____（簽章）
____鄉(xiāng)____村__組組長(zhǎng)____（簽章）
____鄉(xiāng)，__村村長(zhǎng)____（簽章）
____鄉(xiāng)____村__組組長(zhǎng)____（簽章）
______年__月__日
房屋買賣合同8
甲方：____________________身份證：____________________
乙方：____________________身份證：____________________
甲方欲出售其名下________房屋，特委托乙方提供購房人的信息，幫助甲方與購房人簽定《房屋買賣合同》。經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以咨雙方共同遵守。
1、出售房屋的基本情況
甲方房屋位于：_______________；建筑面積：_______________；房屋所有權(quán)證號(hào)為：_______________。
本房屋為央產(chǎn)房或經(jīng)濟(jì)適用房、房改房，甲方已取得上市出售備案表，可以合法出售。
本房屋用于自住，未出租，無它項(xiàng)權(quán)利設(shè)置；或，本房屋用于出租，租期__________年________月_______日終止，承租人已書面聲明放棄優(yōu)先購買權(quán)，不購買此房。（附聲明附件）或，本房屋的共有權(quán)人____，其已書面聲明放棄優(yōu)先購買權(quán)，不購買此房。（附聲明附件）
2、甲方委托事項(xiàng)
（1）乙方代為尋找購房人；
�。�2）乙方帶領(lǐng)有購房意向的人實(shí)際參觀房屋；
�。�3）乙方向購房意向人提供甲方房屋情況的`證明文件等。
3、甲方義務(wù)
甲方保證其有權(quán)出售該房屋。如基于該房屋發(fā)生任何糾紛，均由甲方負(fù)責(zé)。
甲方向乙方提供房屋的權(quán)屬證書復(fù)印件，甲方該復(fù)印件與原件一致；
甲方向乙方提供房屋鑰匙一套。
4、乙方義務(wù)
乙方應(yīng)當(dāng)為甲方尋找合適的買方。
乙方帶領(lǐng)購房意向人參觀甲方房屋時(shí)，不得損壞屋內(nèi)設(shè)施。
乙方對(duì)甲方房屋不享有任何的權(quán)利。
5、委托期限
本合同委托期限為____月，期滿之前，甲方不得解除委托。
或甲方可以解除本委托，但因其解除委托行為給乙方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
合同期滿乙方未找到買家的，本合同終止，乙方向甲方返還甲方提供的`材料。
經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以續(xù)定委托合同。
6、乙方報(bào)酬
乙方完成居間事項(xiàng)，即甲方與乙方提供的買房人簽訂《房屋買賣合同》，甲方向乙方支付____元的居間服務(wù)報(bào)酬。該報(bào)酬于甲方與乙方提供的買房人簽訂《房屋買賣合同》之日支付。
7、違約責(zé)任
甲乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行本合同，如有違約，應(yīng)賠償守約方的損失。
8、爭(zhēng)議解決
雙方在履行本合同中的爭(zhēng)議應(yīng)先協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會(huì)提起仲裁（選擇其一）。
本合同共____頁，自雙方簽字之日起生效。
本合同一式____份，雙方各執(zhí)____份，具有同等法律效力。
甲方：________________________乙方：_________________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
房屋買賣合同9
出賣人：xxx，男，漢族，19xx年xx月xx日出生，住xxx，身份證號(hào)碼：
xxx，女，漢族，19xx年xx月xx日出生，住xxx，身份證號(hào)碼：
買受人：xxx，女，漢族，19xx年xx月xx日出生，住xxx，身份證號(hào)：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，甲方?jīng)Q定將其共有的位于大竹縣竹陽鎮(zhèn)xx南路xx名城b區(qū)xx華庭x號(hào)房屋出賣給乙方，為了明確雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，特根據(jù)《合同法》及《城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)規(guī)定，訂立以下協(xié)議條款：
一、出賣房屋的.概況：
1、坐落：大竹縣竹陽鎮(zhèn)xx南路xx名城b區(qū)xx華庭x號(hào);
2、房屋面積：82.82平方米;
3、房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)：大竹縣房權(quán)證竹陽鎮(zhèn)字第00018491;
4、土地使用權(quán)證號(hào)：竹國用(20xx)第00510號(hào);
5、房產(chǎn)共有份額：出賣人樊xx、冷xx各50%。
二、價(jià)款及支付方式：
1、出賣房屋價(jià)款議定賣價(jià)為人民幣160000元(大寫：壹拾陸萬元整)。
2、本協(xié)議簽訂后五日買方應(yīng)向賣方付清全部?jī)r(jià)款。
三、稅費(fèi)的承擔(dān)：
出賣房屋的產(chǎn)權(quán)變更所需所有稅費(fèi)由買方承擔(dān)。
四、甲方保證對(duì)出賣的房屋具有完全的處分權(quán)，且無債權(quán)債務(wù)
五、雙方的其他約定：
1.甲方保證對(duì)所賣的房屋具有完全的處分權(quán)，且無債權(quán)債務(wù)糾紛。
2、賣方應(yīng)在買方付清價(jià)款當(dāng)日將房屋交給買方。
3、出賣房屋內(nèi)的所有家具不另計(jì)價(jià)，全部歸買方所有。
六、買賣雙方須遵守合同約定，若一方違約，須承擔(dān)違約金50000元(大寫：伍萬元)。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
八、本協(xié)議一式二份，賣方一份，買方二份，具有同等法律效力，自雙方簽字后生效。
賣方：買方：
年 月 日
房屋買賣合同10
甲方：(賣方)__________________
身份證號(hào)碼:___________________________
乙方：(買方)__________________
身份證號(hào)碼：__________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及其它有關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)充分協(xié)商，一致同意，就買賣房屋達(dá)成以下條件：
一、買賣房屋基本情況
1、房屋坐落:_______市_______省(區(qū))_______街道_______小區(qū)_______棟_______單元_______號(hào)。
2、房屋結(jié)構(gòu)：______________結(jié)構(gòu)。
3、房屋面積：共計(jì)_______平方米。
4、房產(chǎn)證號(hào)：______________。
二、房屋總售價(jià)：大寫人民幣_(tái)_____________元(小寫_________元)。
三、付款方式及期限
本合同簽定之日，乙方第一次付給甲方購房定金人民幣_(tái)_____________元整(_______元)；
第二次付款：在_______年_____月______日前，乙方將購房款人民幣_(tái)___________元整(_______元)付給甲方。
第三次付款：在辦理乙方名下的.相關(guān)手續(xù)后，乙方再將購房款人民幣_(tái)____________元整(_______元)付清給甲方。
四、甲乙雙方責(zé)任
1、甲方保證本房屋在合同簽完產(chǎn)權(quán)清晰無異議，絕無買賣、抵押、典當(dāng)?shù)扰c他人糾紛之事，否則產(chǎn)生一切后果由甲方承擔(dān)法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損損失。
2、甲方在本合同簽定收購房款后，不得因市場(chǎng)漲價(jià)或政策原因等為理由，收回或反悔不出售此房屋，如甲方違約，應(yīng)賠償雙倍已付的購房款給乙方；乙方在本合同簽定后若中途違約，甲方有權(quán)沒收乙方已付的購房款。
五、雙方約定其他事項(xiàng)
1、本合同若有未盡事宜，雙方可另行補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與合同書具有同等法律效力。
2、本合同書自雙方簽定合同之日生效。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：__________________
身份證：___________________________
乙方：__________________
身份證：___________________________
_______年_____月______日
房屋買賣合同11
甲方（出售方）：_____
地址：_____
電話：_____
傳真：_____
乙方（購買方）：_____
身份證號(hào)碼：_____
地址：__________
電話：__________
第一條：甲乙雙方在正式簽訂《商品房買賣合同》（預(yù)售）之前，特自愿簽訂本協(xié)議。
第二條：乙方自愿向甲方購買位于“__________”小區(qū)______樓_____單元____號(hào)商品房，建筑面積約_____平方米。
第三條：甲方暫定于___年___月___日將乙方所購房交付乙方使用。
第四條：乙方在本協(xié)議簽訂時(shí)，須交納定金人民幣
第五條：乙方采取第___種_____付款方式付款，商品房售價(jià)為人民幣_(tái)___元/平方米，總金額人民幣_(tái)____佰_____拾_____萬_____仟_____佰____拾_____元整（小寫：￥_______）。
一次性付款
____年____月____日交付定金_____萬元，簽訂認(rèn)購書。
簽訂認(rèn)購書_____天內(nèi)即____年____月____日前付____%的樓款（含定金）簽訂正式《商品房買賣合同》。____年____月____日前付清剩余____%的樓款。
銀行按揭
交付定金_____萬元，簽訂認(rèn)購書。
簽訂認(rèn)購書7天內(nèi)即____年____月____日前付____%的樓款（含定金），并簽訂正式《商品房買賣合同》。剩余____%的余款辦理銀行按揭手續(xù)，簽訂按揭合同。
第六條：注意事項(xiàng)：
1、甲、乙雙方均不得違反本協(xié)議條款，乙方如未按合同第五條規(guī)定之辦法按期付款，則甲方有權(quán)單方面解除和終止本認(rèn)購書；同時(shí)甲方有權(quán)將乙方所認(rèn)購房屋轉(zhuǎn)售他人，乙方所交之定金_____萬元不予退還；因乙方延期付款所造成的'甲方相關(guān)損失由乙方承擔(dān)。
2、乙方按指定日期與甲方簽署國土局統(tǒng)一印制的《房地產(chǎn)買賣合同》（預(yù)售），所有條款均以雙方所簽合同為準(zhǔn)。
3、甲、乙雙方自簽訂正式《商品房買賣合同》（預(yù)售）后本認(rèn)購書自行失效。
4、本認(rèn)購書一式叁份，甲方執(zhí)二份、乙方執(zhí)一份。
5、補(bǔ)充：_________________________________________________
甲方（簽字蓋章）：_____
乙方（簽字）：_____
___年___月___日___年___月___日
房屋買賣合同12
賣方(甲方):____________身份證號(hào)碼:____________________
買房(乙方):____________身份證號(hào)碼:_________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,誠實(shí)守信，協(xié)商一致的前提下訂立本合同，條款如下：
一、甲方自愿將其位于____________________的房屋一套以人民幣_(tái)__拾___萬___仟___佰___拾___元整(￥_______元)的價(jià)款出售給乙方。
二、房屋的基本情況：
該套房屋建筑面積約____平方米，三室兩廳一廚兩衛(wèi)，位于該棟樓第___層（不含地下室），房屋用途為住房。
三、付款方式：
本合同簽訂，乙方即付給甲方人民幣_(tái)____元整，余款作為押金，待過戶手續(xù)辦完后付清。
四、本合同簽訂后,甲方對(duì)該房屋的相關(guān)權(quán)益（使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等）隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。甲方保證在交接時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財(cái)務(wù)糾紛，乙方需保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用（水電費(fèi)等）。本協(xié)議簽訂后，甲方不得就房屋再與他人訂立《買賣合同》。
五、本協(xié)議簽訂時(shí)，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時(shí)，甲方應(yīng)無條件協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。辦手續(xù)所產(chǎn)生的'相關(guān)費(fèi)用均由乙方全部承擔(dān)，甲方只為乙方提供必要的幫助。
五、甲方保證協(xié)議簽訂后乙方房屋的水電暢通。如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失，乙方不得隨意拆除及改變房屋結(jié)構(gòu)，不得隨意更改水電線路，若因乙方原因造成房屋損壞及事故的_____，一切后果由乙方承擔(dān)。
六、本合同經(jīng)甲乙雙方同意后自愿簽訂,任何一方不得擅自變更或解除合同。如有違約，違約方需另外支付對(duì)方房屋總價(jià)10%的違約金。
七、若發(fā)生糾紛，先雙方友好協(xié)商，如協(xié)商不成時(shí)，提交房屋所在地人民法院解決。
七、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
甲方:
_____年_____月_____日
乙方:
_____年_____月_____日
見證人:
_____年_____月_____日
房屋買賣合同13
立房屋買賣契約人：____________
買房人：____________
賣房單位：____________
雙方就下列房屋買賣達(dá)成協(xié)議，現(xiàn)簽訂房屋買賣契約如下：
�。薄⒎课莸刂访娣e：____________
詳細(xì)地址：____________
室號(hào)部位：____________
房屋建筑面積：____________
平方米：____________
上開房屋面積包括走道、扶梯間等公用部位分?jǐn)偟拿娣e。
�。�、本契約全部?jī)r(jià)款計(jì)人民幣：____________元。
價(jià)款計(jì)算組成：____________，投調(diào)稅____________。
�。�、付款約定：簽約____________周內(nèi)付清。
４、上開房屋，在買房人交清價(jià)款和履行其他約定后，由賣房單位辦理房屋交付手續(xù)。買房人可持本契約和交付房屋手續(xù)及其他有關(guān)證件，向房屋所在區(qū)房管部門辦理申請(qǐng)房屋所有權(quán)登記或所有權(quán)移交手續(xù)，所需手續(xù)費(fèi)由買房人支付。
�。�、上開房屋的`基地及底層小院子，因土地屬于國有，僅供買房人使用。但必須服從城市建設(shè)規(guī)劃，按規(guī)定繳納房產(chǎn)稅和土地使用費(fèi)。
�。�、買房人所購的房屋，應(yīng)按國家房屋管理的規(guī)定使用，接受所在地區(qū)街道組織、房管部門的管理和指導(dǎo)。不得隨意亂拆亂改。走道、扶梯間等公用部位屬同幢住戶共同財(cái)產(chǎn)，不得隨意侵占，嚴(yán)禁亂搭亂建。
�。�、上開房屋，在辦理交付手續(xù)之日起壹年內(nèi)，凡屬屋面漏水、外墻滲水和結(jié)構(gòu)性的質(zhì)量問題，由賣房單位負(fù)責(zé)保修；凡屬買房人使用不當(dāng)或人為損壞，由買房人自行負(fù)責(zé)；保修期滿后全部由買房人自行負(fù)責(zé)維修。
�。�、其他約定：上述房產(chǎn)權(quán)自買方辦理完房產(chǎn)變更登記后歸買方所有。
本契約一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
買房人：____________
賣房人：____________
房屋買賣合同14
原告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號(hào)碼： ，聯(lián)系電話：
被告：_________________，性別： ，出生 年 月 日，民族： ，文化程度： ，籍貫： ，工作單位： ，住址 ：，身份證號(hào)碼： ，聯(lián)系電話：
訴訟請(qǐng)求：_________________
一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同，并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_(tái)______________元，違約金_______________元/天，（由 年 月 日至 年 月 日）逾期 個(gè)月，（按銀行同期貸款利率計(jì)算）。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加違約金數(shù)額。要求按照 元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金，共計(jì)人民幣_(tái)______________元（大寫：_________________）。
四、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_______________元。（按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行）。
五、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于_____年_____月_____日與被告簽署了《商品房的買賣合同》，原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側(cè)龍悅花園_____樓_____門_______________號(hào)商品房一套。合同中對(duì)原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于_____年_____月_____日將首付款人民幣_(tái)______________元，于_____年_____月_____日將貸款人民幣_(tái)______________元付于被告帳戶，合計(jì)總房款_______________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定，該商品房應(yīng)于 年 月 日前驗(yàn)收合格并交付使用，但由于被告沒有依照《天津市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》，導(dǎo)致至今 年_____月_____日，原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定，“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息，利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止，按銀行同期貸款利率計(jì)算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加的，應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額；第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn)：_________________逾期交付使用房屋的`，按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場(chǎng)指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導(dǎo)租金》06—05邵公莊新區(qū) 元/月/建筑平方米，以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自 年 月 日至 年 月 日的違約金為人民幣_(tái)______________元。
房屋買賣合同15
出賣人(甲方)：
身份證號(hào)碼：
買受人(乙方)：
身份證號(hào)碼：
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。在簽訂合同時(shí)，雙方享有平等知情權(quán)。
一、甲方自愿將位于山西省大寧縣______________的自建房屋(建筑面積________平方米)以人民幣_(tái)_____拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的價(jià)款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、由于系自建房屋，沒有房屋產(chǎn)權(quán)證書。故本合同簽定時(shí)，甲乙雙方都不具備過戶條件。將來如果過戶條件成熟時(shí)，甲方應(yīng)該協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
四、本合同簽訂后，甲方對(duì) 的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方承擔(dān)房屋購買后的'一切義務(wù)。
五、本合同簽訂后，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利，乙方保證按期繳納相關(guān)費(fèi)用。本合同簽訂后，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于20 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房?jī)r(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過___個(gè)月時(shí)，乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí)，甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外，并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣_(tái)________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過________個(gè)月時(shí)，甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí)，乙方已付房?jī)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。
七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
八、本合同一式2份，甲乙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
【房屋買賣合同】相關(guān)文章：
房屋個(gè)人買賣合同04-01
房屋轉(zhuǎn)讓買賣合同04-03
房屋買賣合同06-28
[經(jīng)典]房屋買賣合同08-08
(精選)房屋買賣合同08-08
房屋買賣合同（精選）08-09
房屋土地買賣合同03-08
房屋買賣合同(經(jīng)典)08-11
房屋居間買賣合同11-01
【熱】房屋買賣合同03-27