工程施工合同【薦】
隨著人們法律觀念的日益增強，合同的地位越來越不容忽視，它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的工程施工合同，希望能夠幫助到大家。
工程施工合同1
甲方：
乙方：
一、工程概況
工程名稱：_________
工程地點：_________
工程內容：_________
二、工程承包范圍
三、合同工期
1、工程施工日期_________年_________月_________日機械進場。
2、打試樁結束時間_________月_________日。
3、正式施工全部工期為_________天有效工作日，正式施工為_________年_________月_________日，正式施工日期有提前或退后業(yè)主提前_________天通知承包方。
4、因雨天、停水、停電、設備變更、群眾阻礙、地下障礙物及不可抗拒的自然因素影響則工期順延。(發(fā)包簽證為準)。
5、試樁檢測時間不包括在有效工作日內。
四、質量標準
1、工程質量標準：
2、承包方施工的管樁必須達到一、二類標準。不得出現三、四類樁。
五、合同價款
合同總價：施工費用約_________元(_________元)，管樁材料費用約_________元( _________元)，結束后按實調整。
六、雙方權利和義務
(一)發(fā)包方的權利和義務
1、施工現場三通一平(路通、水通、電通電源至施工現場100米內、施工現場平整)，由發(fā)包方在機械設備進場前3日內完成，并能滿足樁機運輸車輛正常通行，提供地下管網平面圖并負責清理現場障礙物(便道位置由乙方指定，甲方負責實施)。
2、負責在開工前3日提供施工圖，場地地質勘探報告各二份，并組織圖紙會審，形成書面紀要。
3、負責協調建筑物主軸線的定位，確定現場水準點和坐標控制點。
4、負責管樁的及時供應且運至樁機施工地點的30米范圍內。
5、有權監(jiān)管承包方施工過程中的一切生產活動，但不得強行干涉或違背可觀規(guī)律去亂指揮，否則造成一切安全生產質量事故由發(fā)包方承擔。
6、有義務協調解決施工現場四鄰關系。
(二)承包方的權利和義務
1、按照國家驗收規(guī)范完成工程樁基設計圖紙及相關變更內部內容。
2、提交承包方有效的資質文件。
3、做好開工前的各項準備工作，包括場內定位放線，設備進場并調試完畢做好施工人員的組成工作。
4、編制施工組織設計，提交開工報告于開工前報業(yè)主或監(jiān)理，經審批后方可正式開工。
5、現場施工必須按照設計圖紙、國家規(guī)范及安全操作規(guī)程，按章操作。
6、應對施工人員進行安全教育后再上崗，做好文明施工，確保無安全質量事故。
七、工程量確認
1、工程量計算辦法：
(1)樁長度計算方法：按設計圖紙及相關設計變更有效樁長以延長米計算。
(2)施工綜合單價：PHC600(130)AB：_________元∕米
(3)材料單價：PHC600(130)AB：_________元∕米
2、工程樁檢測合格，甲方在接到決算報告30天內，按圖紙核定已完工程量。若發(fā)包人在收到承包人決算報告30天內未進行計量或以各種理由不計量，則從第31天起報告中開列的'工程量即視為被確認，作為工程價款支付依據。
3、決算審核，承包人必須派專人配合，如無人配合審計，中途缺席超過2天，甲方直接審計或事務所審計，結果仍然有效。
八、工程款的支付
1、施工至_________付至工程量的_________%。
2、施工結束后付總價款的_________%。
3、樁基檢測結束后質量齊全已完工程量的_________%。
4、樁基工程資料提交主體封頂付至合同額的_________%。
5、材料費用款到發(fā)貨，合同簽訂后付材料費用的20%。
九、竣工驗收
1、樁基竣工驗收由甲方組織。
2、乙方負責提交三套完整的樁基技術資料在驗收后15天內提交給發(fā)包方。
3、工程未經驗收若發(fā)包方自行上部施工，出現一切問題由發(fā)包方負責。
十、違約、索賠和爭議
(一)違約
1、發(fā)包人違約;
1)發(fā)包人不按時支付工程款，導致施工無法進行時;
2)發(fā)包人無正當理由不支付工程竣工結算價款;
3)發(fā)包人不履行合同義務或不按合同履行義務的其他情況，發(fā)包人承擔違約責任，賠償因其違約給承包人造成的直接經濟損失，順延的工期，并支付違約金。
4)因發(fā)包人原因造成承包人停工，由此造成承包方樁機臺班停置費按1000元/天計算。
2、承包人違約
1)承包人不能按協議所約定的工期或監(jiān)理工程師(業(yè)主)同意順延的工期內完成。
2)因承包人施工質量達不到協議書約定的質量標準。
3)承包人不履行合同內義務的其他情況等，則承包人賠償因其違約給發(fā)包人造成的一切損失。
4)開始正式打樁后，發(fā)包方發(fā)現承包方不能滿足經現場監(jiān)理審批的工期要求(合同天數)，發(fā)包方有權另加工程隊伍，承包方不得阻撓。
(二)索賠
1、當一方向另一方提出索賠時，要有正當的索賠理由，且有索賠事件發(fā)生的有效證件;
2、當一方向另一方提出索賠要在索賠事件發(fā)生后28天內送交報告，受理方要在28天內予以回復，否則視為該索賠已認可。
(三)爭議
雙方約定，在履行合同過程中或未盡事宜發(fā)生爭議時，在協商未果的情況下，可直接向工程所在地人民法院提起訴訟。
十一、有關事項
1、為保證工程能順利實施，發(fā)包方委派同志為工地代表，承包方委派為工地代表，隨時協調處理工程施工中的一切事項。
2、本合同自簽訂之日起生效，工程款結清后自行廢止。
3、本合同條款與國家、省、市有關法律相抵觸時，一律以國家、省、市法律法規(guī)為準。
十二、其它
1、合同價款中含第一次試樁檢測期間的機械停滯周期為15天，超過此期間停滯費用另計。
2、如因第一次試樁結果未能滿足設計要求，再次要求打試樁，機械停滯費臺班按投標報價所報費再行結算。兩種規(guī)格一種試樁合格不計停滯費，兩種都不合格按2000元/天/臺。
3、如需引孔或增加其它的技術施工措施所造成的費用另行協商結算。
4、按照合同工期，乙方每提前或延期一天，甲方予以獎勵或處罰2000元/天。因付款不及時造成工期延誤，按機械停滯臺班補償。
5、合同簽訂后，若乙方無正當理由機械設備不進場或甲方無故拒絕乙方進場施工，則違約方賠償另一方10000元整。至合同簽訂后2天內。
6、甲方要滿足本合同簽訂幢樓樁基工程連續(xù)施工，如果中途停滯時間超過一周，甲方補償乙方一周以外每天停滯費2000元/天，需要臨時樁機退場，甲方補貼進退場費陸萬元/次。
7、合同中未盡之處，以現場實際進行簽證。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同2
發(fā)包人(全稱)：_________________
承包人(全稱)：_________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就
工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1.工程名稱：_________________。
2.工程地點：_________________。
3.工程立項批準文號：_________________。
4.資金來源：_________________。
5.工程內容：_________________。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍：_________________。
二、合同工期
計劃開工日期：______年_______月_____日。
計劃竣工日期：______年_______月_____日。
工期總日歷天數：______天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：
人民幣_________________(大寫)(￥元);
其中：
(1)安全文明施工費：
人民幣_________________(大寫)(￥元);
(2)材料和工程設備暫估價金額：
人民幣_________________(大寫)(￥元);
(3)專業(yè)工程暫估價金額：
人民幣_________________(大寫)(￥元);
(4)暫列金額：
人民幣_________________(大寫)(￥元)。
2.合同價格形式：_________________。
五、項目經理
承包人項目經理：_________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設資金并按照合同約定的'期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于_________________年_________________月_________________日簽訂。
十、簽訂地點_________________本合同在簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自生效。
十三、合同份數
本合同一式份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)份，承包人執(zhí)份。
發(fā)包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
(簽字)(簽字)
組織機構代碼：_________________
組織機構代碼：_________________
地址：_________________
地址：_________________
XX編碼：_________________
XX編碼：_________________
法定代表人：_________________
法定代表人：_________________
委托代理人：_________________
委托代理人：_________________
電話：_________________
電話：_________________
傳真：_________________
傳真：_________________
電子信箱：_________________
電子信箱：_________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
賬號：_________________
日期_________________
工程施工合同3
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
甲方將工程發(fā)包給乙方施工，根據國家有關規(guī)定，經雙方協商一致，同意簽訂本合同。
第一條工程總造價和訂貨款
�。�1）工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣壹萬捌仟伍佰元整（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）；
�。�2）訂貨款：甲方提供給乙方工程總造價30％的訂貨款伍仟伍佰元整（合同簽定之日付給）。
第二條工程進度和結算方式
�。�1）乙方進入施工現場敷設工程所需管道及線路，待乙方安裝所有監(jiān)控攝像機完畢，甲方付給乙方工程總造50％的材料款玖仟貳佰伍拾元整；
�。�2）甲方廠區(qū)車間照明設備安裝完畢，乙方進入施工現場安裝電腦錄像監(jiān)控專用設備終端，整套系統進行調試正常使用，經甲方驗收合格后，甲方付給乙方工程總造價20％的剩余款叁仟柒佰伍拾元整。
第三條工程工期及順延工期
工程工期為20__年3月10日至20__年3月25日。
在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
�。�1）因天災或人力不能抗拒的'原因被迫停工者；
�。�2）因甲方提出變更計劃而不能繼續(xù)施工者；
�。�3）因甲方原因造成被迫停工或不能順利施工者。
第四條服務條款
在正常使用情況下，執(zhí)行國家公安部規(guī)定保修一年的制度：
�。�1）一年內屬產品質量問題發(fā)生故障，一切維修費用由乙方全部承擔；
�。�2）屬人為破壞或由于水、火及其它自然災害所造成的損壞，不在保修范圍之內。
第五條其它
�。�1）材料進入施工現場并已安裝完畢的，如有丟失或損壞由甲方負責；
（2）本合同未盡事宜，雙方也可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力；
（3）本合同簽約地為；
�。�4）本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份；
（5）本合同自簽字蓋章之日起生效。
發(fā)包方單位：承包方單位：
（蓋章）（蓋章）
法定代表人：
日期： 年 月法定代表人： 日期： 年 月 日
工程施工合同4
建設單位(甲方)：_________________
施工承包單位(乙方)：_________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
工程名稱：_________________
質量要求：_________________
工程造價：_________________
本合同全部工程施工預算造價為人民幣￥：_________________元
工程期限：___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責任與權利：_________________
一、甲方在開工前應解決施工用地，解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;組織設計交底;乙方必須按甲方要求施工。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究參與設計交底;做好施工預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整，施工界區(qū)內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
三、乙方在組織施工中必須堅持“質量第一”的方針，要根據國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準;在組織施工中不得隨意變更設計，如在施工中由于乙方本身原因造成的`停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環(huán)節(jié)。
五、在組織施工過程中，乙方應對施工現場人員進行安全教育，做好設施安全防護，如果乙方因疏于防范、操作不規(guī)范造成安全事故的均由乙方負全責。
六、在組織施工過程中應科學規(guī)范、統籌安排。如因技術原因或操作不規(guī)范導致原材料浪費，乙方應承擔責任如數償還相關費用。
合同份數及相關說明：_________________
一、本合同一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份;
二、本合同自雙方簽訂之日生效。
三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規(guī)定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。
建設單位(甲方)簽章：_________________
施工單位(乙方法人)簽字：_________________
_______________年__________月__________日
工程施工合同5
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區(qū)高新區(qū)創(chuàng)新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：
一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。
二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、新增工程量：
詳見附表一：《高新區(qū)創(chuàng)新大廈后期加工標牌一覽表》
四、質量要求：按原合同承諾履行。
五、付款方式：按原合同執(zhí)行。施工合同補充協議
六、其它：
1、本協議其它內容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
簽約日期：
工程施工合同6
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
一、工程概況：
工程名稱：
工程地點：
工程承包范圍：
1、文廟大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清掃望磚屋面;給整個屋面做防水，增加砂漿找平層、防水卷材、鋪底灰、鋪瓦、嵌縫、更換損壞瓦件。
2、所有木質構件原有油漆面鏟除、清掃、下架木刷漆、上架木繪制彩繪(達到墨線小點金的效果、但不貼金)、更換損壞的木質構件。
3、文廟散水增加階條石與陡板;
4、重新制作月臺，并增加階條石、陡板、望柱、尋杖欄板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更換墻面酥堿青磚、修復墻體裂痕等; 以上所用材料參照工程預算書。
承包方式：包工包料
二、合同價款 (固定價格)
筐額(人民幣大寫)： ;￥元 ;
三、工期：
合同工期： 天
開工日期： 年月日
竣工日期： 年月日
按期完成不獎不罰，工期每推遲一天，罰合同價款的千分之五(5‰)，但總數不超過合同價款的百分之五(5%)罰款將被作為違約金從最后一次撥付的工程款中扣除。
四.工程質量標準
本工程質量標準必須達到國家現行《工程建筑裝飾裝修質量驗收規(guī)范》的合格標準。
五.安全生產
乙方必須安全、文明施工，必要時工地現場應采用圍護等措施，施工中造成的一切安全責任事故由乙方負責，所發(fā)生費用全部由乙方承擔。
六、工程款支付：
合同簽訂后甲方應在乙方正式施工后3日內支付合同價款的20%作為預付款;工程大部分項目完成后支付合同價款的40%;工程全部完成后再支付合同價款的`35%;本工程質保金為5%。
七、質保期： 三年
保修期限執(zhí)行現行的國家標準《建設工程質量管理條例》，缺陷期內由乙方負責保修，費用由乙方承擔。保修期從乙方施工完成交由甲方使用時算起，保修期結束甲方全部支付乙方該工程的質保金(即本工程5%的質保金)。
八.合同的生效
合同訂立時間： 年 月 日
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
九.附則.
1.本合同發(fā)生糾紛后，當事雙方應及時協商，協商不成時，任何一方均可申請上級業(yè)務主管部門進行調解，解決不了的，可向菏澤市經濟合同仲裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(蓋章)： 乙方.(蓋章)：
法定代表人： 法定代表人：
或委托代理人(簽字)： 或委托代理人(簽字)：
年月日：
工程施工合同7
工程名稱：
甲方：
乙方：
年
月
日
一、合同協議書
甲方＿＿＿＿＿＿＿為興建＿＿＿＿＿＿＿＿工程，接受了乙方＿＿＿＿＿＿＿對本工程的投標，為明確雙方責任、權利及義務，經雙方協商簽訂如下協議：
１．本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規(guī)定的含義相同。
�。玻铝形募䴓嫵烧麄�合同不可分割的整體，各文件相互補充，若有不明確或不一致之處，以下列次序在先者為準。
（１）雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄；
�。ǎ玻┖贤瑓f議書；
（３）雙方簽署的合同談判備忘錄；
�。ǎ矗┖贤瑢Ｓ脳l款；
（５）合同通用條款；
�。ǎ叮┲袠送ㄖ獣⑼稑藭驼袠藭�
（７）與本合同有關的其他文件。
３．本合同總價款為人民幣＿＿＿＿萬元。
�。矗竞贤こ痰氖┕て跒椋撸邆�月（天），或：自＿＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。
�。担�、乙雙方在此立約：保證按照本合同的約定，承擔和履行各自的全部責任和義務。
�。叮緟f議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清后合同終止。
７．本協議書正本二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；副本＿＿份，雙方各執(zhí)＿＿份，當副本與正本不一致時，以正本為準。
甲方：
乙方：
法定代表人：
法定代表人：
或
或
其授權的代理人：
其授權的代理人：
簽字日期：
簽字日期：
單位地址：
單位地址：
聯系電話：
聯系電話：
傳真：
傳真：
郵政編碼：
郵政編碼：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
簽約日期：
簽約地點：
二、合同通用條款
第一條詞語定義
在本合同中，除合同專用條款另有約定外，下列名詞和用語應具有本條所指定的含義：
１．甲方：指由合同約定的具有發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人。又稱發(fā)包方。
�。玻追酱恚褐赣杉追绞跈�，代表甲方履行合同和作出決定的代表人。
３．乙方：指由合同約定的具有承包主體資格并被甲方接受承建本合同工程的當事人。又稱承包方。
�。矗曳酱恚褐赣梢曳绞跈嘭撠熉男斜竞贤拇砣�。又稱項目經理。
�。担こ瘫O(jiān)理：指受甲方委托，具有相應工程監(jiān)理資質等級的水運工程監(jiān)理單位，在甲方授權范圍內對本工程的施工進行的監(jiān)督與管理。
６．監(jiān)理工程師：指由工程監(jiān)理單位委派的負責本合同施工監(jiān)理的代表人。又稱施工總監(jiān)。
�。罚|量監(jiān)督站：指各級交通主管部門授權的水運工程質量監(jiān)督機構。
�。福O計單位：指受甲方委托，具有相應資質等級，承擔本合同工程設計的單位。
�。梗こ蹋褐负贤瑢Ｓ脳l款約定的合同范圍內的永久工程和為永久工程服務的臨時工程以及保修期內對工程缺陷進行處理的修復工程。
１０．技術標準：指技術規(guī)范、標準和規(guī)程。
�。保保O計文件：指由甲方提供或乙方提交甲方批準的，用以施工的所有圖紙和技術資料。
�。保玻贤冢褐缸员竞贤е掌鹬帘竞贤こ瘫Ｐ奁跐M，甲乙雙方結清合同價款時止的整個期間，包括施工準備期、施工期和工程保修期。
�。保常┕て冢褐缸蚤_工令中指定的開工之日起至工程竣工之日止的期限。需階段驗收的工程，階段工期為階段驗收工程的施工期。
�。保矗Ｐ奁冢褐缸员竟こ炭⒐ぶ掌鹚愕谋竞贤s定的保修期限。
�。保担贤瑑r款：指按合同約定的方式、方法計算的，用以支付乙方按照合同要求完成工程內容的價款總額。
�。保叮Ｐ藿穑褐笧楸竞贤Ｐ奁趦韧瓿珊贤秶鷥热魏问┕と毕莸男迯�，按合同中約定比例甲方在乙方工程款中扣留的款額。
�。保罚豢煽沽Γ褐敢驊�(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方責任造成的爆炸和火災，以及合同中約定等級以上的風、浪、雪、雨、地震、洪水、冰和海嘯等對工程造成損害的自然災害。
�。保福⒐を炇眨阂曳桨春贤s定完工向甲方移交工程的驗收。需階段交工的工程，階段驗收為乙方按合同約定分階段完工向甲方移交工程的驗收。
�。保梗欤褐溉諝v天。年、月、日均以公歷計算。
�。玻埃畷嫘问剑褐笇Ω鞣N通知、信函、紀要和委托等，采用手寫、打字或印刷的表述方式，包括電報、電傳和傳真。
第二條合同文件
�。保贤募汉贤募ハ嘟忉尅⒒檎f明，除合同專用條款另有約定外，其組成和解釋次序如下：
�。ǎ保╇p方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄；
（２）合同協議書；
（３）雙方簽署的合同談判備忘錄；
�。ǎ矗┖贤瑢Ｓ脳l款；
�。ǎ担┖贤ㄓ脳l款；
�。ǎ叮┲袠送ㄖ獣�、投標書和招標書；
�。ǎ罚┡c本合同有關的其他文件。
當合同文件出現含糊不清或不一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協商解決；若雙方意見不能統一，則按本合同通用條款第２０條中約定的辦法處理。
�。玻O計文件：甲方應在合同簽署后１４天內按照合同專用條款中約定的份數向乙方提供設計圖紙、設計說明和其他設計資料。未經甲方同意，乙方不得將設計文件提供給第三方。
若合同中約定部分工程由乙方進行設計，乙方應將有關設計文件和圖紙按合同約定的時間和份數提交甲方批準后方可實施。
�。常a充設計文件：為滿足工程的正確實施或完成對其缺陷的修復，甲方可在合同范圍內提出補充設計文件和通知，乙方應接受并執(zhí)行。
第三條合同范圍
�。保贤秶罕竞贤獙嵤┑木唧w工作內容、范圍及工程界限等，在合同專用條款中約定。
第四條技術標準
�。保夹g標準的使用：本合同工程的施工，執(zhí)行交通部頒發(fā)的技術標準以及甲方在招標書中提出的技術標準和要求。
２．技術標準的替代：若交通部頒發(fā)的技術標準中尚未有適合本工程特點的條文時，可使用專用條款中約定的其他技術標準，若甲方要求使用國外技術標準，應由甲方負責提供中文譯本。若工程結構或施工工藝特殊，沒有相應技術標準時，應由甲方提出技術標準，或由乙方根據設計要求和施工能力提出相應技術標準，經甲方審查同意后執(zhí)行。
第五條語言、法規(guī)和聯系方式
�。玻ㄒ�(guī)：本合同適用的法規(guī)是國家的法律、條例和法規(guī)，以及交通部頒布的有關規(guī)章和合同專用條款中約定的法規(guī)。
３．聯系方式：本合同實施過程中，工程有關各方的一切聯系均以書面形式為準。在緊急的情況下，可先以口頭陳述，但應在事后４８小時內以書面形式予以確認。
第六條甲方的責任
甲方應按本合同有關約定承擔下述責任。
�。保峁﹫龅貤l件：負責辦理土地、水域征用，青苗、樹木賠償，房屋拆遷，清除地面、地下、架空、水上和水下障礙物等工作。按合同專用條款中約定的時間、位置、面積和高程向乙方提供施工場地。
２．提供水電與交通條件：負責按合同專用條款中約定的時間、地點開通公共通道與施工場地間的道路，提供供水、供電、通訊等線路接點及施工船舶臨時停泊水域，并保證施工期間的暢通。
�。常峁┦┕l件：辦理征地紅線、航行通告、拋泥區(qū)許可證和碼頭岸線審批等施工所需的各種手續(xù)。向乙方提供本工程征地范圍地形圖，辦理臨時用地的申報手續(xù)。協助解決對乙方施工有干擾的外部條件。
�。矗峁┘夹g資料：按合同專用條款約定的時間和數量向乙方提供工程地質報告以及水準點、坐標控制點等技術資料，并組織進行設計交底及現場交驗。甲方對其提供的上述資料的真實性負責，乙方則對上述資料的理解和應用負責。
�。担蚊追酱恚杭追綉诤贤瑓f議書簽署后７天內任命代表，行使合同約定的甲方權力，負責履行合同約定的甲方義務，并將此任命書面通知乙方。甲方更換其代表時，應提前７天通知乙方。
�。叮犊睿喊幢竞贤s定的期限和辦法向乙方支付工程價款。
�。罚l(fā)布工程指令：按本合同的約定，及時向乙方發(fā)布工程指令，簽發(fā)圖紙、確認工程進度報表，檢查隱蔽工程并辦理各種驗收或簽認手續(xù)。
�。福⒐を炇眨喊幢竞贤s定及時組織竣工驗收，辦理竣工結算。
第七條乙方的責任
乙方應按本合同有關約定承擔下述責任。
１．施工準備：負責施工現場的布置和臨時設施的施工，在本合同約定的期限內向監(jiān)理工程師提交詳細的施工組織設計、施工進度計劃及開工申請報告。按合同約定的時間、規(guī)格和數量及時到位施工船機和設備。
２．提交報告及報表：根據工程施工情況及監(jiān)理工程師的指令及時向監(jiān)理工程師提交隱蔽工程驗收通知、工程質量自檢報告、竣工驗收申請報告及工程事故報告等，并按時提交月度、季度施工作業(yè)計劃、用款計劃及工程完成情況統計表。
�。常_保工程進度與質量：按設計文件、技術標準及批準的施工組織設計的要求進行施工和材料檢驗，建立健全施工質量保證體系。
�。矗峁l件：按招標書或本合同專用條款的約定，為監(jiān)理工程師的現場工作提供辦公、住宿、交通和通訊等條件。
５．負責工程的保護與保修：對已完工的建筑物和已安裝的設備，在交付甲方應前負責保護，保護期間發(fā)生損壞，由乙方無償予以修復。若因甲方提前使用造成損壞，修復費用由甲方承擔。工程竣工驗收合格后，在合同約定的保修期間，對屬于乙方責任造成的任何缺陷，乙方應無償修復。
�。叮蚊曳酱恚涸诤贤瑓f議書簽署時任命代表（即項目經理），乙方代表應具有國家或交通部頒發(fā)的項目經理資質證書并常駐工程現場，負責履行本合同約定的'乙方義務和管理本合同工程的施工。乙方更換其代表時，應事先征得甲方同意并提前７天通知監(jiān)理工程師。
７．遵守政府法令和規(guī)章：施工過程中應遵守政府的各項法令和規(guī)章，特別是交通、衛(wèi)生、安全、消防及環(huán)境保護等方面的法令和規(guī)章。
�。福邮芄こ瘫O(jiān)理：接受監(jiān)理工程師在甲方授權范圍內依據本合同對施工的監(jiān)督和管理，執(zhí)行監(jiān)理工程師發(fā)布的工程指令，參加監(jiān)理工程或甲方主持的工程會議。
�。梗R時停泊設施：自行解決施工船舶的臨時停泊設施，并按有關部門批準的位置和方式停放。
�。保埃翛]物品處理：采取一切措施，防止施工船舶、設備及材料的沉沒。若發(fā)生沉沒時，對妨礙交通和其他部門正常作業(yè)的均應立即向海監(jiān)部門報告，并設置浮標或障礙指示燈，直至打撈工作完成為止，所發(fā)生的費用由責任方承擔。
第八條工程監(jiān)理
１．工程監(jiān)理：為確保工程質量與安全、控制施工進度和工程投資，甲方可委托監(jiān)理單位對工程實施監(jiān)理，乙方應接受監(jiān)理。
２．監(jiān)理工程師：甲方應在監(jiān)理工程師進駐現場前，將監(jiān)理工程師的職責和權限以書面形式通知乙方。監(jiān)理工程師在甲方授權范圍內，依據本施工合同，獨立、公正地行使監(jiān)理職權。
監(jiān)理工程師在甲方授權范圍內所發(fā)生的一切行為，均視為甲方行為。
監(jiān)理工程師可以任命一定數量的人員協助其工作，并授權此類人員履行監(jiān)理工程師的部分職責。監(jiān)理工程師也可隨時撤回此類任命與授權，但此類任命、授權與撤回應提前７天報告甲方并通知乙方。
第九條施工期
�。保_工：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，向監(jiān)理工程師提交開工申請報告，經監(jiān)理工程師審查，并報甲方批準后，監(jiān)理工程師應在合同專用條款中約定的期限內發(fā)布開工令。乙方應在開工令中指定的日期內開工。
２．延期開工：乙方因故不能按期開工時，應在接到開工令后３天內向監(jiān)理工程師提出延期開工申請報告，監(jiān)理工程師應在接到乙方報告后３天內作出答復。若監(jiān)理工程師在３天內未予答復，則視為已同意乙方要求，竣工日期相應順延。若監(jiān)理工程師不同意延期要求，或乙方未在規(guī)定的時間內提出延期開工要求，則竣工日期不予順延。
甲方征得乙方同意以書面形式通知乙方后可推遲開工日期，因此給乙方造成的直接經濟損失，由甲方承擔，竣工日期相應順延。
�。常┕て谘娱L：出現下列情況時，經監(jiān)理工程師確認并報甲方批準，施工期可以延長。
（１）設計變更或工程量增加造成工程延誤；
�。ǎ玻┎豢煽沽虻刭|條件變化造成工程延誤；
（３）甲方原因造成工程延誤；
�。ǎ矗┖贤瑢Ｓ脳l款中約定的其它情況。
凡發(fā)生上述情況之一時，乙方應在５天內就延誤的內容、天數和因此發(fā)生的費用支出向監(jiān)理工程師提出報告，監(jiān)理工程師在收到報告后５天內報甲方確認并予以答復，以確定施工期延長的天數和費用。若監(jiān)理工程師逾期未予答復，則可視為乙方的要求已被甲方確認。
非上述原因，工程不能按期竣工，乙方承擔違約責任。
４．暫停施工：在確有必要時，監(jiān)理工程師可以通知乙方暫停放工，并在２４小時內向乙方提出具體處理意見，乙方應按監(jiān)理工程師的要求暫停施工。乙方在落實了監(jiān)理工程師的處理意見后，并在接到監(jiān)理工程提出復工通知后，才能繼續(xù)施工。
停工責任在乙方時，停工損失由乙方承擔，施工期不予延長。若由于監(jiān)理工程師的指令錯誤或停工責任在甲方時，乙方停工的經濟損失由甲方承擔，由此影響的施工期相應延長。
５．提前竣工：甲方如希望工程提前竣工，可在合同專用條款中約定獎勵條件。
如果在本合同執(zhí)行中，甲方要求工程提前竣工，應與乙方進行協商，并簽署提前竣工協議，乙方應按此協議修訂施工進度計劃，報監(jiān)理工程師審批后實施。
�。叮A段工期：若有階段工期要求的，在合同專用條款中約定。
第十條施工組織設計
�。保┕そM織設計的提交：乙方應在合同專用條款中約定的期限內，將施工組織設計提交給監(jiān)理工程師審查。施工組織設計的主要內容應包括：施工進度計劃、施工工藝流程及說明、材料供應與檢驗、施工場地平面布置、施工質量保證措施、施工人員組成、施工船機配備和施工安全措施及施工對環(huán)境影響的保護措施等。
施工進度計劃應按照網絡圖關鍵線路或主要工作橫道圖進行控制，并應包括每月預計完成的工作量和形象進度。
�。玻┕そM織設計的審批：監(jiān)理工程師應在收到乙方施工組織設計后７天內提出審查意見并提請甲方審批，甲方應在接到審查意見后７天內予以審批。
審批時，若甲方提出修改意見，乙方應對施工組織設計進行修改和補充，并在接到審批意見后７天內向監(jiān)理工程師提交修改和補充報告，監(jiān)理工程師確認后，乙方應按確認后的施工組織設計組織施工。若監(jiān)理工程師及甲方未在上述限定的時間內提出修改意見或審批，可視為乙方施工組織設計已被甲方批準。
�。常┕みM度計劃的修訂：如果監(jiān)理工程師認為工程實際施工進度不符合經甲方批準的施工進度計劃時，乙方應按監(jiān)理工程師的要求對施工進度計劃進行修訂，并提出保證工程在合同約定的施工期內完成的具體措施，經監(jiān)理工程師審核并報甲方批準后執(zhí)行。
第十一條質量控制
�。保牧吓c設備：
�。ǎ保┕こ趟貌牧�、設備除在合同專用條款中約定由甲方供應外，均由乙方按照設計和技術標準的要求自行采購、運輸、檢驗和保管。
�。ǎ玻┧杏糜诠こ痰牟牧�、設備應有產品合格證書，工程材料應具備由具有相應資質等級的材料檢驗單位出具的材質證書或試驗報告。
�。ǎ常┎牧虾驮O備進場時，乙方應通知監(jiān)理工程師參加驗收，監(jiān)理工程師有權要求復檢，對與設計和技術標準要求不符的材料和設備，監(jiān)理工程師有權拒絕驗收，并由乙方運離施工現場；在材料使用和設備安裝過程中，監(jiān)理工程師有權隨時檢查和檢驗，乙方應提供必要協助。若檢驗發(fā)現材料或設備不合格時，該批材料或設備不能用于本工程，乙方應負責拆除、修復及重新采購，并承擔由此發(fā)生的一切費用；若檢驗表明材料或設備符合要求，則由甲方承擔由此發(fā)生的一切費用，施工期相應延長。
甲方供應的材料、設備的產品合格證書副本應交給乙方，甲方應對其質負責。
�。玻|量自檢：本合同工程各分項工程、分部工程完成后，乙方應進行質量自檢、質量自檢不合格時應自行返工，因返工所發(fā)生的費用自行承擔，延誤的施工期不予延長；自檢合格后向監(jiān)理工程師提交自檢報告并通知監(jiān)理工程師進行驗收。
�。常猪椆こ藤|量檢查：
�。ǎ保┲饕猪椆こ涕_工前，乙方應將材料、設備和人員進場情況及施工工藝向監(jiān)理工程師報告，經監(jiān)理工程師同意后才能開工。
（２）上道工序施工完成，經監(jiān)理工程師驗收合格簽認后，乙方才能進行下道工序的施工。
�。ǎ常┰谑┕み^程中，乙方應隨時接受監(jiān)理工程師及其委派人員對材料、工藝流程的操作的檢查，并按監(jiān)理工程師的指令進行返工。若因乙方原因造成返工和施工期延誤，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長；若因監(jiān)理工程師的不正確指令，造成乙方經濟損失或施工期延誤，則有關費用由甲方承擔，施工期相應延長。
�。矗[蔽工程驗收：
�。ǎ保┮曳皆谧詸z合格并簽署隱蔽工程自檢記錄后，填寫隱蔽工程驗收申請單，在覆蓋前４８小時，通知監(jiān)理工程師進行驗收。監(jiān)理工程師在接到乙方通知４８小時內進行驗收，經監(jiān)理工程師驗收合格并在驗收記錄上簽認后，乙方可進行覆蓋和繼續(xù)施工；若驗收不合格，乙方應按監(jiān)理工程師的要求整改并重新申請驗收。
�。ǎ玻┤粢曳轿唇涷炇斩孕懈采w，監(jiān)理工程師有權要求剝開或開孔檢查，由此造成的損失，由乙方負責；若監(jiān)理工程師在接到驗收申請和驗收通知４８小時未能進行驗收，而乙方已自檢合格，則可自行覆蓋。監(jiān)理工程師事后應予確認并補辦簽認手續(xù)。
�。ǎ常┤舯O(jiān)理工程師認為確需對已簽字驗收并覆蓋的隱蔽工程進行復查，乙方應協助復查。若復查結果表明質量合格，由此而引起的一切費用由甲方承擔，影響的施工期予以延長；若復查結果表明質量不合格，乙方應進行返工，并按上述規(guī)定重新申請驗收，由此引起的一切費用及施工期延誤由乙方負責。
�。担囼炁c檢驗：試驗、試件應按技術標準的要求送到具備相應資質等級的檢驗單位進行試驗或檢驗，并及時將試驗或檢驗結果提交監(jiān)理工程師審查。監(jiān)理工程師認為必要時，有權指定取樣送檢驗單位復檢。
�。叮|量等級：工程施工質量應達到本合同約定的技術標準的要求以及合同專用條款中約定的質量等級。
若因乙方原因使工程質量達不到約定等級，甲方有權要求乙方返工，返工費用由乙方承擔，施工期不予延長。若返工后仍達不到約定等級時，乙方應承擔賠償責任。若因甲方原因使工程質量達不到約定等級，乙方應根據甲方要求進行返工或修整，甲方承擔返工與修整費用，并相應延長施工期。
�。罚|量監(jiān)督：本工程的質量監(jiān)督，由質量監(jiān)督站負責，甲乙雙方均應接受其對工程質量的監(jiān)督與檢查。
第十二條合同價款與支付
�。保贤瑑r款的計算與支付：本合同工程的承包方式、合同價款的計算與支付應按合同專用條款中約定的辦法執(zhí)行。
�。玻贤瑑r款的調整：除合同專用條款另有約定外，發(fā)生下列情形之一時合同價款可作調整：
�。ǎ保┙洷O(jiān)理工程師確認甲方批準的工程量增減和設計變更；
�。ǎ玻﹪一虻胤焦こ淘靸r管理部門分布價格和費率調整；
�。ǎ常┮恢軆确且曳皆蛟斐傻耐Ｋ⑼ｋ�、停氣累積超過８小時，使乙方受到損失時；
�。ǎ矗┖贤s定的其他增減或調整。
乙方應在上述情況發(fā)生后１４天內，將調整的原因和金額通知監(jiān)理工程師。監(jiān)理工程師在接到乙方通知后７天內予以確認并報經甲方批準答復，甲方應在監(jiān)理工程師接到乙方通知后１０天內予以答復，逾期未予答復，可視為乙方的要求已被甲方批準。
�。常こ填A付款支付：甲方應按合同專用條款約定的期限和數額，向乙方支付工程預付款，并按合同專用條款中約定的期限和比例逐次扣回。甲方未按合同支付預付款時，乙方可在約定預付款到達日１０天后向甲方發(fā)出催付款的通知，若甲方收到通知后仍不能按要求付款，乙方可在發(fā)出通知１０天后暫停施工，甲方從應付款之日起向乙方支付應付款項的利息，并承擔違約責任及乙方的停工損失。
�。矗こ塘看_認：乙方應按合同專用條款中約定的期限，向監(jiān)理工程師提交已完成工程量的報表。監(jiān)理工程師收到報表后３天內審核簽認。若監(jiān)理工程師接到報表后３天內未提出異議，乙方所報工程量視為已被監(jiān)理工程師確認。
若監(jiān)理工程師對乙方所報工程量有異議，乙方應協助監(jiān)理工程師對已完工程量進行核實，并重新核報。若乙方拒絕協助監(jiān)理工程師對已完工程量進行核實或不重新核報，則以監(jiān)理工程師核實的工程量為準。
�。担M度款支付：甲方根據合同專用條款中約定的時間和辦法，依據監(jiān)理工程師確認的工程量向乙方支付工程進度款，若甲方在合同約定的支付日期后１０天內未予支付，乙方可向甲方發(fā)出催付款的通知，甲方在收到乙方通知后仍不能按要求支付，乙方可在發(fā)出通知１０天后暫停施工，甲方承擔延期支付的利息和違約責任及乙方的停工損失。
�。叮悠谥Ц豆こ炭睿喝缃浺曳酵獠⒑炗喲悠诟犊顓f議，甲方可延期支付工程價款。
第十三條設計變更
１．甲方提出的變更：甲方對工程提出設計變更時，應將變更方案送交設計單位審查，設計單位審查同意后，由監(jiān)理工程師向乙方發(fā)出變更通知。乙方應根據變更圖紙落實施工方案并組織施工。若變更涉及設計規(guī)模和設計標準的改變，則應事先與乙方協商。
�。玻曳教岢龅淖兏阂曳教岢龅脑O計變更應征得監(jiān)理工程師的同意并經設計單位審查，設計單位審查同意后，報甲方批準后方可實施。若由此導致工程費用增減或施工變化，甲乙雙方應協商處理。但乙方為便于組織施工或為了施工方便、避免自身干擾等原因而提出的變更，增加的費用由乙方承擔。
３．設計造成的變更：在施工中若出現設計圖紙有誤或地質條件與設計出入較大或其他嚴重不合理設計時，監(jiān)理工程師應在３天內提出處理意見。乙方取得修改圖紙后按監(jiān)理工程師指令組織施工，由此增加的費用由甲方承擔，延誤的施工期予以延長。
�。矗_定變更價款：發(fā)生上述變更后，按下述方法計算其變更工程單價和價款：
（１）合同中有適用于變更工程的單價，按合同已有的單價計算；
�。ǎ玻┖贤杏蓄愃朴谧兏こ痰膯蝺r，以此單價作為基礎確定變更單價；
�。ǎ常┖贤袥]有適用和類似的單價時，由甲乙雙方商定變更單價；
（４）合同專用條款約定的其他計算方法。
屬由甲方承擔的費用，乙方應在雙方商定的時間內，按上述方法提出變更價款，報監(jiān)理工程師審查，經甲方同意后調整合同價款和竣工日期；若甲方不同意乙方提出的變更價款，應在乙方提出后１４天內與乙方協商，若協商不成，雙方可提請工程造價管理部門裁定。
第十四條轉讓與分包
�。保D讓：本合同一經簽署不得轉讓。
２．分包：
�。ǎ保┍竞贤こ痰闹黧w工程不得分包。
（２）若部分分項工程確需分包時，須取得甲方同意。乙方應將分包合同副本提交甲方備案。
�。ǎ常┮曳綄Ρ竞贤袚娜控熑魏土x務，不受分包的影響。監(jiān)理工程師有權對分包的施工質量、施工安全和施工進度進行監(jiān)督。分包人的任何違約與疏忽，均視為乙方的違約與疏忽。
第十五條施工安全
�。保┕ぐ踩熑危阂曳綉磭液陀嘘P部門的規(guī)定，加強施工現場人員與船機的施工安全管理，對施工現場的防臺、防火、防爆、防汛和防盜等采取嚴格的安全防護措施，并承擔由于措施不力造成的事故責任和因此發(fā)生的費用。
�。玻踩鹿侍幚恚菏┕がF場發(fā)生重大傷亡事故時，乙方除立即采取有效的措施外，應立即將事故情況上報有關部門并通知甲方及監(jiān)理工程師，甲方應為搶救提供必要的條件。
�。常踩胧阂曳皆诟邏壕�、水上、水下及地下管線、易燃、易爆地段及有害環(huán)境下施工時，施工前應提出安全保護措施，經監(jiān)理工程師審查，甲方同意后實施，甲方的同意不能免除乙方應承擔的安全責任。防護措施費用除合同專用條款另有約定外，由乙方承擔；施工過程中，由于外部條件變化所發(fā)生的安全措施費用，由甲方另行支付。
第十六條保險
�。保こ瘫ｋU：本工程的“建筑工程一切險和第三者責任險”的投保在合同專用條款中約定。
�。玻藛T、船機設備保險：本工程的施工人員、船機設備的保險，由乙方負責。
第十七條不可抗力
１．自然災害：合同專用條款中約定等級以上的自然災害也屬不可抗力。
�。玻畵p失報告：不可抗力發(fā)生后，乙方應迅速采取措施，盡量減少損失，并在２４小時內向甲方及監(jiān)理工程師通報損害情況，７天內向甲方及監(jiān)理工程師提交損失情況、清理和修復費用以及施工期延誤的報告。
�。常M用分擔：因不可抗力發(fā)生而產生的下列費用，由甲乙雙方分別承擔：
�。ǎ保┕こ瘫旧淼膿p害由甲方承擔；
�。ǎ玻┤藛T傷亡由其所屬單位負責；
�。ǎ常┮曳皆O備、船舶和機械的損壞由乙方承擔。
�。矗畵p失補償：不可抗力造成工程停工或破壞時，甲乙雙方經過協商后由甲方給予合理補償，但此類補償不包括因乙方防范措施不當而造成的損失和由本條第３款規(guī)定應由乙方承擔的費用。清理與修復工作的責任和所需費用，由甲乙雙方另簽補充協議或共同簽署備忘錄約定。
第十八條竣工驗收與結算
�。保炇丈暾垼阂曳綉诠こ掏旯で揖邆淇⒐を炇諚l件后７天內向甲方及監(jiān)理工程師提交工程竣工驗收申請報告和工程竣工資料。監(jiān)理工程師接到驗收申請和竣工資料后７天內予以審查，提出審查意見，并報甲方審批。若工程及竣工資料符合要求，甲方應在接到申請報告１４天內組織驗收；若工程或竣工資料達不到要求，乙方應按監(jiān)理工程師的合理要求，對工程或竣工資料予以整修或補充，并重新申請驗收，由此而產生的費用和施工期的延誤由乙方負責。若監(jiān)理工程師或甲方未能在合同規(guī)定的期限內對工程及竣工資料進行審查和組織驗收，由此產生的經濟損失由甲方承擔，并相應延長施工期。
�。玻炇粘绦颍�
�。ǎ保┘追礁鶕曳教峤坏目⒐を炇丈暾垐蟾婧涂⒐べY料，確定驗收時間并通知有關各方；
�。ǎ玻┘追浇M織有關單位按合同約定的內容，對工程建設的各個環(huán)節(jié)進行審查，聽取有關單位對工程管理、設計、施工和監(jiān)理情況的匯報；審閱工程竣工資料，查驗現場，并對工程遺留或存在的問題提出處理意見；
�。ǎ常┵|量監(jiān)督站對工程質量等級進行評定；
（４）經驗收合格，甲乙雙方辦理工程交接手續(xù)；
（５）工程驗收合格，竣工日期為乙方送交竣工驗收申請報告的日期；需修改后才能達到竣工驗收合格的工程，其竣工日期應為修改后提請甲方驗收的日期。
３．現場清理：工程竣工驗收合格后，除甲方另有要求外，乙方應按合同專用條款中約定的期限和要求清理并撤離施工現場。否則乙方應按合同專用條款的約定向甲方支付有關費用。
�。矗⒐べY料：除合同專用條款另有約定外，乙方提交的竣工資料應包括下列主要內容，竣工資料提交的份數在合同專用條款中約定。
�。ǎ保┛⒐D紙和資料；
�。ǎ玻┕こ藤|量自評報告；
�。ǎ常╇A段驗收和隱蔽工程驗收資料；
�。ǎ矗┕こ滩牧霞霸O備試驗與檢驗資料；
�。ǎ担┏两导拔灰朴^測資料；
�。ǎ叮┛⒐すこ陶w尺度測量報告；
�。ǎ罚┦┕蟾妫�
�。ǎ福┛⒐そY算報告（辦理完竣工結算后提交）。
�。担⒐そY算：
�。ǎ保┛⒐を炇蘸细窈�，乙方應在３０天內向甲方提交結算報告，辦理竣工結算。甲方接到結算報告后１４天內審核確認，并在確認后７天內將應支付乙方的工程款支付給乙方；若甲方接到結算報告后１４天內未予審核確認，乙方提交的結算報告則視為已被甲方確認。
�。ǎ玻┘追皆诖_認結算報告后７天內未將工程款支付給乙方，從確認結算報告后第８天起按施工企業(yè)向銀行計劃外貸款的利率向乙方支付拖欠工程款項的利息，并承擔違約責任。
第十九條工程保修
�。保Ｐ奁谙蓿罕Ｐ奁趶墓こ炭⒐ぶ掌鹚�。水工工程保修期為一年整。疏浚工程不設保修期，其他工程的保修期在專用條款中約定。階段驗收工程的保修期從階段驗收竣工之日起算。
�。玻Ｐ挢熑危阂曳皆诠こ瘫Ｐ奁趦扔胸熑畏敌抟蛞曳皆蛟斐傻娜魏喂こ倘毕莼驌p壞，返修費用由乙方承擔。因甲方使用不當或其他非乙方原因造成的損壞，乙方應協助修復，費用由甲方承擔。
�。常敌蓿罕Ｐ奁趦�，對應由乙方負責的返修內容，乙方應在接到返修通知后１４天內開始實施返修，并在甲乙雙方商定的時間內修理完畢，否則甲方有權委托其他單位或人員進行修理，其費用由乙方承擔。
�。矗Ｐ藿穑罕Ｐ藿鸬臄殿~在合同專用條款中約定。甲方應在保修期滿后７天內，將保修金和按合同專用條款約定利率計算的利息一起返還乙方。
第二十條爭議、違約、索賠與賠償
１．爭議：雙方在執(zhí)行合同過程中發(fā)生爭議時，應協商解決或提請主管部門調解，或協商及調解無效，可選用以下方式之一處理：
�。ǎ保┫蛴泄茌牂嗟暮贤俨脵C構申請仲裁；
�。ǎ玻┫蛴泄茌牂嗟娜嗣穹ㄔ浩鹪V。
爭議發(fā)生后，除雙方均同意停工外，雙方都應繼續(xù)履行合同，否則視為違約。
２．違約：任何一方不按合同履行自己的責任和義務，均為違約。違約方應對方賠償因違約給對方造成的直接經濟損失。因一方違約使合同不能履行時，另一方可要求中止或解除合同，但應提前１４天通知違約方，由此造成的經濟損失由違約方承擔。
�。常髻r：因甲方違約或未能及時履行義務給乙方造成損失以及其他索賠事件發(fā)生時，乙方可按以下規(guī)定向甲方索賠：
�。ǎ保┰谝笏髻r的事件發(fā)生后２１天內，向甲方提交索賠申請。
（２）在提出索賠申請后１４天內，向甲方提交索賠報告，詳細說明索賠理由，提供同期記錄副本或其他可靠證據，并列明索賠款額、延長施工期及其計算依據和方法。
�。ǎ常┘追浇拥剿髻r報告后１４天內，及時進行調查并對索賠資料進行審核，并有權要求乙方進一步補充索賠理由和證據。在乙方按要求提供補充資料后２８天內，甲方應給予乙方明確答復。并將確認的索賠款額列入甲方付款計劃。
�。ǎ矗┤粢曳轿茨馨瓷鲜鲆�(guī)定按時提出索賠申請、索賠報告或補充資料，甲方可不予受理。如果甲方未在上述規(guī)定的期限內進行審核或確認，視為乙方索賠要求已被甲方確認。
�。ǎ担┤粢曳綄追降拇饛陀挟愖h，可按本條第１款執(zhí)行。
（６）若甲方授權監(jiān)理工程師對索賠事件進行審核，應在合同專用條款中說明，但上述規(guī)定的索賠時限不變。
�。矗r償：發(fā)生下述情形之一時，甲方可按合同專用條款中約定的辦法和標準要求乙方賠償。
�。ǎ保┦┕べ|量達不到合同專用條款約定等級；
�。ǎ玻┮蛞曳皆蜓诱`了施工期；
�。ǎ常┦┕ぶ幸蛞曳皆蛟斐晒こ讨卮髶p失。
第二十一條獎勵
�。保剟睿撼贤瑢Ｓ脳l款另有約定外，符合下述情況之一時，甲方可按合同專用條款中約定的標準和方法，給予乙方獎勵。
�。ǎ保┕こ淌┕べ|量高于合同專用條款約定的等級；
�。ǎ玻┌醇追揭筇崆翱⒐ぁ�
第二十二條合同的中斷與終止
�。保贤袛啵河捎谡叩淖兓推渌滓译p方之外的原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，視為合同中斷。合同中斷后，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護和工程的移交工作。按甲方的要求將施工船機和人員撤離現場。甲方應為乙方撤離現場提供必要的條件，并按合同約定支付已完工程價款和賠償乙方因合同中斷所造成的直接經濟損失。
�。玻贤K止：本合同在工程竣工驗收合格、乙方將工程移交甲方和竣工結算完畢后，除有關保修條款外，其他條款終止。保修期滿，甲乙雙方結清保修金后，保修條款終止。
三、合同專用條款
合同專用條款是對合同通用條款的補充、完善或具體化。應對照合同通用條款中同一條款一起閱讀和理解。
如果合同通用條款與合同專用條款之間有不一致之處，以合同專用條款為準。
第一條詞語定義
第二條合同文件
�。保贤募�
合同組成和解釋次序的補充或更改。
�。玻O計文件：
（１）甲方提供設計文件的份數；
�。ǎ玻┮曳截撠煵糠衷O計時，提交設計文件時間、份數。
第三條合同范圍
�。保贤秶毫谐霰竞贤秶鷥鹊墓こ痰攸c、內容、規(guī)模、建筑物的尺度，建筑物的結構型式，并明確合同范圍內水工、堆場、水電、土建、機械、疏浚等不同專業(yè)的施工內容。
第四條技術標準
２．技術標準的替代：
適用于本工程的其他技術標準及應用范圍。
第五條語言、法規(guī)和聯系方式
�。保Z言：
輔助語言。
２．法規(guī)：
其他適用法規(guī)。
第六條甲方的責任
�。保峁﹫龅貤l件：
甲方向乙方提供施工場地的時間、位置、面積和高程。
２．提供水電與交通條件：
甲方提供水、電、交通和通訊等條件和接至地點及時間，甲方提供施工船舶的臨時停泊水域的位置和時間。
�。矗峁┘夹g資料：
甲方提供各種技術資料的時間和數量及其技術交底、現場交驗的時間和辦法。
第七條乙方的責任
�。保┕蕚洌�
為本工程配備的主要施工船機和設備的規(guī)格、數量及到達現場的時間。
�。矗峁l件：
為監(jiān)理工程師提供的條件清單。
第八條工程監(jiān)理
１．工程監(jiān)理：
監(jiān)理單位名稱。
�。玻O(jiān)理工程師：
監(jiān)理工程師的職責和權限。
第九條施工期
１．開工：
�。ǎ保┮曳教峤婚_工申請報告的時限。
�。ǎ玻┌l(fā)布開工令的時限。
�。常┕て谘娱L：
施工期可以延長的其他情況。
�。叮A段工期：
階段工期的要求。
第十條施工組織設計
�。保┕そM織設計的提交：
乙方提交施工組織設計的時間。
第十一條質量控制
�。保牧吓c設備：
甲方提供材料與設備的清單及供應方式。
�。叮|量等級：
約定質量等級。
�。罚|量監(jiān)督：
質量監(jiān)督站名稱。
第十二條合同價款與支付
�。保贤瑑r款的計算與支付：
�。ǎ保┍竞贤某邪绞�。
�。ǎ玻┖贤瑑r款的計算與支付辦法。
�。玻贤瑑r款的調整：
�。ǎ保⿲φ{整情況的限制或補充；
（２）調整的具體方法。
３．工程預付款支付：
�。ǎ保┕こ填A付支出的時間、金額和方法；
�。ǎ玻┕こ填A付款抵扣的時間、金額和比例和方法。
�。矗こ塘看_認：
乙方提交工程量報表的時間。
５．進度款支付：
工程進度款支付的時間約定和實施辦法以及進度款延期支付的利息。
第十三條設計變更
４．確定變更價款：
確定變更價款的原則和變更單價的其他計算方法。
第十四條轉讓與分包
第十五條施工安全
�。常踩胧�
防護措施費用的承擔。
第十六條保險
�。保こ瘫ｋU：
投保期限、保險范圍、投保金額、保險賠償分配和保險費用承擔。
第十七條不可抗力
�。保匀粸暮Γ�
除合同通用條款所列外，不可抗力還包括以下自然災害：
�。ǎ保撸撸撸撸撸呒壱陨铣掷m(xù)＿＿＿＿＿天的大風；
�。ǎ玻┯行Рǜ叱^＿＿＿＿＿＿米的波浪；
�。ǎ常撸撸撸撸撸撸吆撩滓陨铣掷m(xù)＿＿＿＿天的大雨；
�。ǎ矗┝叶龋撸撸撸撸撸撸咭陨系牡卣�；
（５）……………
第十八條竣工驗收與結算
�。常F場清理：
（１）對乙方進行清場的要求及乙方撤離時間。
�。ǎ玻┮曳轿窗匆笄鍒黾俺冯x，給予甲方賠償的辦法。
４．竣工資料：
�。ǎ保⿲⒐べY料內容的補充或修改；
�。ǎ玻┮曳教峤豢⒐べY料的份數。
第十九條工程保修
�。保Ｐ奁谙蓿�
對工程保修期限的約定或修改。
２．保修金：
�。ǎ保┍Ｐ藿鸬臄殿~；
（２）甲方留置保修金的利率。
第二十條爭議、違約、索賠與賠償
�。常髻r：
甲方明確授權監(jiān)理工程師的審核方式。
４．賠償：
賠償的辦法和標準。
第二十一條獎勵
�。保剟睿�
�。ǎ保⿲Κ剟钋闆r的補充或修改；
�。ǎ玻⿲Ω鞣N獎勵情況獎勵標準和獎勵方法的約定。
第二十二條合同的中斷與終止
工程施工合同8
發(fā)包人（全稱）：____
承包人（全稱）：____
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：____年____月____日
竣工日期：____年____月____日
合同工期總日歷天數____天
四、質量標準
工程質量標準：符合國家質量驗收標準
五、合同價款
金額（大寫）：____
一、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協議書；
2.本合同專用條款；
3.明確雙方權利、義務的紀要、協議；
4.本合同通用條款；
5.投標書、招標文件和中標通知書；
6.施工圖紙；
7.標準、規(guī)范及有關技術文件、技術要求；
8.工程量預算書。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
二、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
三、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
四、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的`期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
五、合同生效
合同訂立時間：____
合同訂立地點：____
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：____（公章）承包人：____（公章）
住所：____住所：____
法定代表人：____法定代表人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
傳真：____傳真：____
開戶銀行：____開戶銀行：____
帳號：____帳號：____
郵政編碼：____郵政編碼：____
工商行政管理部門鑒證：____（鑒證章）
經辦人：____年____月____日
建設行政管理部門鑒證：____（印章）
經辦人：____年____月____日
工程施工合同9
甲方：
乙方：
第一條、工程項目概況
1、工程名稱：成都松立建材有限責任公司廠區(qū)混凝土地面工程
2、工程地址：大邑縣沙渠工業(yè)園
3、承包方式：乙方包工、包輔料。甲方供商品混凝土及4mm的鋼筋。
4、工程范圍與內容：
�。�1）甲方負責混凝土地面的基層處理工作：碾壓、機械找平、（乙方配合找平）。
�。�2）乙方方負責C30混凝土地面施工：定位放線、支側模、混凝土攤鋪、振搗、提漿、磨光、割縫等相關混凝土地面所有工序的施工。
�。�3）使用所有機械設備及輔助材料均由乙方自帶。
�。�4）混凝土地面質量標準：國家混凝土標準地面施工。
�。�5）乙方嚴格按照國家混凝土標準地面施工施工。
第二條、工程量及工期
1、暫定工程量：混凝土地面平方米。
2、工期：20xx年2月15日開工，20xx年2月28日竣工。日歷工期14天，如遇雨天及不可抗力等因素影響工期順延。
3、甲方負責提供施工圖紙。
第三條、工程質量標準
乙方按照國家現行規(guī)范施工，達到混凝土地面驗收合格標準。
第四條、合同價款
1、合同價款計算：每平方米16.00元，
2、工程量按實際結算。
第五條、工程款支付
乙方進場施工三內支付工程總價的30%；當完成地面混凝土工程量的'50%支付工程總價的30%；工程竣工后的七日內支付工程余款及工程總價的40%。
第六條、雙方職責
1、甲方職責
�。�1）甲方派駐現場施工管理人員，負責處理、協調、執(zhí)行甲方對于工程質量、安全生產、工程進度、文明施工的監(jiān)督、檢查、控制與管理，行使獎罰，具有工程質量、安全生產、文明施工的決定權與否決權。乙方必須服從甲方有關安全、質量、進度、文明施工規(guī)章制度和管理辦法要求。確保無安全、質量事故發(fā)生，否則一切經濟責任后果由乙方負責。
�。�2）甲方提供電源二級箱以上電源，按時提供施工工作面給乙方使用。
（3）負責協調配合管理施工現場。
�。�4）甲方提供施工用水、電源連接點。乙方工作人員用水、用電乙方負責。
�。�5）工程竣工未交付甲方之前，乙方負責已完工程的保護。
2、乙方職責
�。�1）乙方派駐現場施工管理人員。乙方必須服從甲方指定人員管理，按照甲方管理制度施工。
（2）施工現場內做到工完場料清。
第七條、安全施工
乙方應遵守建設工程安全生產有關規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施、消除事故隱患，由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方自行承擔。
第八條、關于工期延誤
以下原因造成工期延誤，經過甲方確認，工期相應順延。
�。�1）甲方未按約定日期提供施工場面、甲供材料及相關開工條件。
�。�2）不可抗力：自然災害等。
第十條、違約
合同雙方任何一方不履行合同義務或不按照合同約定履行義務的其他情況，均屬違約。由違約方承擔違約責任，賠償另一方因其違約造成的損失，并支付合同價款的10%作為違約金。
第十一條、合同爭議解決方式
本合同履行過程中所發(fā)生的爭議及本合同未盡事宜，由甲乙雙方協調解決。
第十二條、合同生效與終止
1、本合同經甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字加蓋公章后生效。
2、本工程按照甲乙雙方按照合同約定，甲方付清全部工程款之日，此合同自動終止。
第十三條、合同份數
本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，備案一份，具有同等法律效力。如有本合同未盡事宜處，甲乙雙方共同協商簽訂補充協議，補充協議是本合同的組成部分，與本合同發(fā)生沖突部分以補充協議為準。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程施工合同10
發(fā)包方：_____________
承包方：_____________
根據《中華人民共和國合同法》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規(guī)定，結合工程的具體情況，為明確雙方的權利義務，簽訂本合同。
第一條工程項目
(一)工程名稱：_________________
(二)工程地點：_________________
(三)工程內容：_________________
(四)承包范圍：_________________
第二條工程造價(預算或概算)人民幣：_________________支付方式：_________________
第三條工期
第四條工程質量標準和保修期
第五條雙方責任
(一)發(fā)包方責任：_________________
(二)承包方責任：_________________
第六條本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
住所：_________________住所：_________________
甲方代表(簽字)：_________________乙方代表(簽字)：_________________
電話：_________________電話：_________________
傳真：_________________傳真：________________
郵政編碼：_________________郵政編碼：_________________
簽訂地點：_________________簽訂地點：________________
_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日
工程施工合同11
發(fā)包人(全稱)：__________________________________________________________________
承包人(全稱)：__________________________________________________________________
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內容：______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________
資金來源：______________________________________________________________________
二、工程承包范圍承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：開工日期：______________________________________________________________________竣工日期：______________________________________________________________________合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準工程質量標準：_________________________________________________________________
_
五、合同價款金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)：_____________________________元
六、組成合同的`文件組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規(guī)范及有關技術文件
工程施工合同12
原告：________________法定代表人_______________，職務董事長，住__________市__________區(qū)__________街__________號樓__________室，郵編：________________電話：_____________
被告：________________公司，法定代表人_______________，職務總經理,住__________市__________區(qū)__________號，郵編：______________電話：_____________
案由：_________________建設工程施工合同糾紛
訴訟請求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元，延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項共計 ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日，逾期支付，則以 ______________ 元為基數，按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費用由被告負擔。
事實與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同，按照合同約定，原告為被告建設的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進行施工，工期為50天，從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的' ___ %作為保修款，保修期自竣工之日起______個月，項目最后的結算金額為_________元，所以被告留存保修款____________，保修期至_____________年__________月__________日。然而，過了保修期后，該項目并未發(fā)現質量問題，被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認為，被告拒絕返還保修款的行為已構成違約，嚴重損害了原告的合法權益，故依《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規(guī)定，特向貴院提起訴訟，請求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：________________有限公司
法定代表人：______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同13
發(fā)包方(甲方)：_________________________
承包方(乙方)：_________________________
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.1工程名稱：_________________________
1.2工程地點：_________________________
1.3承包范圍：外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(JGJ73―91)。
1.6結算方式：按雙方約定單價為結算依據。
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：____________________
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的'相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工___小時以上(___周內累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條關于工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款___%。
第五次付款尾款___%質保金___年。
第7條關于材料供應的約定
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
第9條獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金
9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜
雙方另行簽定補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方：________________乙方：________________
______年___月___日
工程施工合同14
發(fā)包單位：
承包單位：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國擔保法》、《勞動法》及其他有關法律、行政法規(guī)，并結合本工程實際情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和守信的原則。雙方就本建設工程施工項目協商一致后，訂立本合同。
一、工程概況及合同價款：
1、工程名稱：__
2、工程地點：__
3、承包方式：以勞務方式包設備、油料
二、甲方發(fā)包給乙方的工程項目按規(guī)定的工期、進度工程量結算辦法、質量驗收標準，施工圖紙執(zhí)行。
1、工程項目內容：土方、石方爆破、挖裝、零至公里內路基路面工程，運輸、大約萬方。
2、合同單價：固定單價每立方，土石方石方每立方元。
3、驗收標準：甲乙雙方簽證為準。
4、結算方式：第一次按3000萬元產值工程量結80%，滾動支
三、甲、乙雙方的開工、竣工時間
1、開工的時間為
2、本工程開工時間以甲方下達書面“進場開工通知書”為準，乙方應準時進場施工。
3、乙方必須文明施工，嚴禁破壞周圍的莊稼、樹林和已征紅線區(qū)以外的土地，不得傷害老百姓切身利益。
四、甲、乙雙方簽訂的進度付款與竣工結算辦法：
1、勞務安全保證金：本工程勞務保證金、勞務生產保證金、項目施工保證金為人民幣共計該勞務安全保證金在第二次付款時返還。
2、進度付款與竣工結算以甲、乙雙方現場管理人員簽收的工程量清單為準。
3、乙方生產資金元在進場三天內轉入甲方項目帳戶，�？顚Ｓ�。
五、材料、設備供應
1、爆破材料，油料按工程的實際需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采購，手續(xù)由甲方協助辦理。
2、其他工程材料、施工機械、工具等乙方自行負責購買和完善。
六、安全施工責任：
1、乙方作為工程施工主體，在施工過程中因自身原因發(fā)生安全
2、甲方因宏觀管理不當，督促檢查不到位，而造成的安全事故由甲方承擔管理部分的'法律責任。
七、乙方進場開工前五天內必須向甲方提供詳細的施工組織設計及現場行政與工程技術管理人員、特殊工種的人員名單，同時乙方將現場行政與技術、質檢、管理人員名單提供給甲方，以便雙方在施工管理中聯系解決問題。
八、甲方的責任：
1、甲方將施工現場用電、用水，接至距施工地點50米�，F場內乙方負責水、電的所有費用。
2、保證乙方正常施工。如遇當地居民刁難阻擋施工，或當地有關管理部門因某些原因下令停工，或停電、停水、阻路時，均由甲方及時出面解決。
3、乙方每月25日保證準時將施工進度報表給建設單位。
4、甲方保證自己的人員在乙方施工期間堅定在現場工作，以便隨時處理施工中的有關事宜。
5、因甲方原因和責任導致乙方停工超時三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工)，甲方負責按實際天數給乙方現場實有工人的綜合點工工資和實際的機械設備停置臺班費，按實際發(fā)生天數給乙方順延工期。補償標準為：挖機每臺每天元，鉆機每天元，人員每人每天元。
6、如遇建設單位(業(yè)主方)有工程內容變更時，甲方應在15天內通知乙方，或者另行調劑施工內容給乙方施工。
九、乙方的責任
1、準時按開工時間進場施工，完善臨時辦公室、工人住房、生活儲水池、洗澡室、配電房、廚房、公廁及庫房設施，保證施工現場道路暢通。
2、配備完善的現場施工管理人員，技術工人等相關的資質證書并持證上崗。
3、服從甲方正常的工作安排及合理的施工調整。
4、嚴格搞好施工現場的保證值班工作。積極文明的配合甲方接受有關部門的綜合檢查工作，嚴禁發(fā)生任何不良行為。
5、乙方做好施工記錄并完善有關資料，每月的25日前向甲方提供施進度統計報表(超過25日歸到下月再提交)，當月不予結算。
6、嚴格按國家膠在的施工法規(guī)驗收標準施工，承擔因自身原因造成不合格、返工的一切經濟損失責任。
7、不得隱瞞、謊報施工中發(fā)生的安全事故及傷亡人數。
8、甲方有權監(jiān)督乙方做好安全生產措施，文明施工，如發(fā)現乙方違反安全規(guī)定，甲方有權通知停工并按違章事實處罰5000元。
9、乙方不得轉包和分包工程，如甲方發(fā)現乙方發(fā)生任何一項轉包和分包項目，甲方有權中止合同，乙方無條件退場保證金不予退還，一切損失由乙方負責。
合同效力
10、本合同一式兩份，具有同等法律效力，合同雙方蓋章簽字后生效，合同履行完后自行失效。
發(fā)包單位(公章)：
負責人(簽字)：
手機號：
身份證號：
日期：
勞務承包單位(公章)：
負責人(簽字)：
手機號：
身份證號：
日期：
工程施工合同15
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平的誠實信用的原則，雙方就本道路建設工程施工事項協商一致，簽訂本合同。
第一章工程概括
第一條工程概括
1、工程名稱：高頻振動篩場地十字道路工程
2、工程地點：黃石市黃金山有色工業(yè)園
3、工程內容：。乙方嚴格按甲方提供的圖紙(道路部分)要求進行施工，施工內容包括：300厚石灰墊層、200mm厚6：94水泥穩(wěn)定碎石導以、300mm厚C30混凝土面層以及道路兩旁站、臥石安、砌，不含路基土方開挖部分。道路施工圖(具體見工程預算附表、同具法律效力)。
4、承包方式：包工包料，按包干價：壹佰陸拾壹萬元(￥：1,610,000.00元)結算。
5、如施工現場自然地面標高與設計標高不符所增加的工程量或增加的其它工程量，由甲方現場確認。依據湖北省市政工程消耗定額(20xx)計價，綜合費率按市政工程以直接費為基數的二類工程工程取費，人工費按鄂建文[20xx]80的通知進行調整，材料價格參照當期
黃石市信息價。
第二條絕對工期：經雙方約定為個工作日，開工時間以本合同簽訂時間為準。
第三條工程質量等級：建設工程質量驗收規(guī)范合格標準。
第四條合同價款含3.46%的稅率。
第二章雙方責任
第五條甲方代表
1、甲方駐施工現場債權代表：向守元
2、甲方代表易人，甲方應提前七天書面通知乙方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任和承諾。
第六條甲方工作：甲方應完成以下工作，如造成延誤，工期相應順延。
1、確定建筑物或構筑物、道路、線路、上下水的定位標準、水準點和坐標控制點。
2、組織甲乙雙方、設計單位和使用單位參加施工圖紙會審。
3、對工程進度及質量進行檢查、監(jiān)督。
第七條乙方代表
1、乙方駐施工現場全權代表：
2、乙方代表易人，乙方應提前七天書面通知乙方，后任繼續(xù)承擔前任應負的`責任和承諾。
第八條乙方工作：乙方應履行以下義務和責任，如造成工期延誤和工程損失，應對甲方的損失給予賠償。
1、乙方在開工前5天向甲方提交施工組織計劃，批準后必須按施工設計組織施工，接受甲方代表的檢查和監(jiān)督。
2、參加甲方組織的施工圖紙會審和設計交底。
3、提供竣工驗收技術資料，辦理竣工結算，參加竣工驗收。
4、施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育，做到安全文明施工。由于乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故，均由乙方負責。施工中，不得超標污染環(huán)境。
5、施工中的工農關系，由乙方負責處理。
6、遵守甲方的廠紀廠規(guī)，保證道路有序暢通。
7、乙方負責土方及渣土外運，自行負責處理。
第三章質量及驗收
第九條乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計要求組織施工。隨時接受甲方質量監(jiān)督部門的檢查驗收，為檢查驗收提供便利條件。
1、施工中乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程和分部分項驗收制度。凡隱蔽工程和中間驗收部位一，乙方預檢合格后，提前24小時通知甲方，甲方應組織有關單位進行驗收，經驗收合格并辦理隱蔽工程和分部分項驗收合格手續(xù)后，乙方才能繼續(xù)施工。
2、施工中經檢查檢驗，施工質量不合格。乙方應按質量監(jiān)督部門的要求進行返工，費用自理。
第十條乙方竣工的工程質量，應達到國家和專業(yè)質量檢驗評定標準的合格條件。
1、工程竣工后，乙方應在竣工驗收前，必須做到工完料盡，拆
2、甲方收到乙方痛工驗收報告之日起七日內組織有關單位參加驗收，工程合格后，辦理竣工手續(xù)。
3、工程竣工驗收后，辦理移交手續(xù)之日起計算其保修期，保修期為一年。
第四章工程結算
第十一條工程進度款支付方式：已完成合格工程的形象進度的50%，甲方審核后，按實際預付總額的30%支付工程進度款。完工后，經驗收合格，結清余下款項。
第十三條本合同價款，在發(fā)生下列情況應作調整，即按程序辦理的現場簽證、設計變更、材料代用、審批的施工方案。工程竣工驗收后，辦理結算手續(xù)。
第五章違約責任
第十三條乙方施工質量應達到設計要求，因乙方施工原因所造成的質量問題及時處理，經處理后仍未達到設計要求，責任由乙方承擔;因甲方原因影響工程進度、工程質量、其責任由甲方負責。
第十四條乙方應按合同工期按時完成施工，工期每拖延一天，扣款500元。
第六章其它
第十五條甲乙雙方約定，在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方協商解決;協商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，工程竣工后，乙方將工程交付給甲方，辦理竣工結算，甲方支付工程款完畢，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后，有關保修條款終止。
第十七條本合同一式陸份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)三份，具有同等法律效力。
本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
【工程施工合同】相關文章：
工程施工合同06-29
樁基工程施工合同04-08
項目工程施工合同04-06
拆除工程施工合同04-06
展覽工程施工合同04-06
道路工程施工合同04-07
城市工程施工合同04-05
建造工程施工合同04-05
解除工程施工合同04-21
標準工程施工合同04-19