- 裝飾合同 推薦度:
- 家庭裝飾合同 推薦度:
- 裝飾工程合同 推薦度:
- 裝飾合同 推薦度:
- 簡易的裝飾工程合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
【必備】裝飾合同4篇
在當(dāng)今社會(huì),人們對合同愈發(fā)重視,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,下面是小編為大家收集的裝飾合同4篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
裝飾合同 篇1
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致,就乙方承包甲方的技工學(xué)校實(shí)習(xí)車間鋁合金窗制作安裝(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1 工程地點(diǎn): 聊城市高級(jí)技工學(xué)校院內(nèi)
1.2 工程承包方式,雙方商定采取乙方包工、包全部材料的承包方式
1.3 工程期限 14天開工日期 20xx 年 8 月 6 日 竣工日期 20xx 年 8 月 20 日
1.4 合同價(jià)款、單價(jià):
鋁合金窗每平方單價(jià)為140.00元,總面積約為560平方。本合同工程造價(jià)約為(人民幣) 78400.00元金額大寫: 柒萬捌仟肆佰元 。
第二條 甲方工作
向乙方提供施工圖紙,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底,為乙方入場施工創(chuàng)造條件負(fù)責(zé)提供水源、電源為乙方使用
第三條 乙方工作
委派 為工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,保質(zhì)、保量的按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程,安全、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。做好施工現(xiàn)場管理。保護(hù)好墻面板及窗口包邊,防止破壞。保證施工現(xiàn)場的清潔,做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
4.2 工程竣工未移交甲方之前負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第四條 工程變更
工程項(xiàng)目及做法如需變動(dòng),雙方應(yīng)協(xié)商一致,由甲方代表與乙方簽定書面變更單,同時(shí)調(diào)整相關(guān)費(fèi)用。
第五條 材料供應(yīng)
按合同約定乙方提供的材料、設(shè)備,由監(jiān)理、建設(shè)單位代表、甲方共同驗(yàn)收;如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,若已使用,由乙方負(fù)責(zé)重新更換。
第六條 工期
施工工期為8月20日完工,因乙方責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)由乙方承擔(dān),工期不順延。
第七條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程施工質(zhì)量為 合格 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;并以施工圖紙尺寸和鋁合金窗制作標(biāo)準(zhǔn)圖集制作。
施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,應(yīng)經(jīng)工程質(zhì)量監(jiān)督站檢驗(yàn),需費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第八條 工程驗(yàn)收、工程價(jià)款結(jié)算及保修
工程竣工后,經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理、施工方、乙方共同組織驗(yàn)收。乙方負(fù)責(zé)提供有關(guān)資料給甲方,甲方。驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工。
本工程自驗(yàn)收合格之日起保修期為壹年。驗(yàn)收合格后雙方進(jìn)行實(shí)際測量乙方施工的鋁合金窗,并按實(shí)際面積為乙方結(jié)算。
第九條施工安全生產(chǎn)
1、乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵受《建筑安裝工人安全技術(shù)規(guī)范》和《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。
2、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)有關(guān)安全操作規(guī)程,導(dǎo)致發(fā)生安全事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第十條工程價(jià)款支付方式
合同生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
第十一條 違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中的.任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī),受到罰款或給對方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任。
2、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)及時(shí)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
3、本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將支付對方工程價(jià)款10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
乙方責(zé)任:
1、應(yīng)妥善保護(hù)甲方施工的墻面板及彩板包邊,如有損壞,應(yīng)照價(jià)賠償。 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改造圖集制作尺寸參數(shù),由此發(fā)生的損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
2、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)返工,工期不得順延。
3、 由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天向甲方支付違約金 500.0元/每日 。
第十二條 爭議解決方式
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),向 當(dāng)?shù)?裁委員會(huì)申請仲裁解決:
第十三條 幾項(xiàng)具體規(guī)定
注:邊框與下滑之間應(yīng)加橡膠墊。
第十五條 附則
15.1本合同經(jīng)甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。
15.2本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3甲、乙雙方直接簽定合同的,本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
裝飾合同 篇2
答辯人:
身份證號(hào)碼:
地址:
被答辯人:
身份證號(hào)碼:
地址:
答辯人就被答辯人提起的提供勞務(wù)者受害責(zé)任糾紛一案,具體答辯如下:
一、被告黃余明應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規(guī)定:雇員在從事雇傭活動(dòng)中遭受人身損害,雇主應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活,被答辯人與被告黃余明形成雇傭關(guān)系。對于被答辯人在從事雇傭活動(dòng)中遭受的人身損害,被告黃余明作為雇主,存在選任不當(dāng)、疏于監(jiān)督管理的過錯(cuò),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
二、被答辯人自身存在一定過錯(cuò)
作為雇員的被答辯人,在從事雇傭活動(dòng)中因自身沒有盡到安全注意義務(wù)致使自己從三樓摔下受傷,自己有一定的過錯(cuò),應(yīng)減輕被告黃余明的賠償責(zé)任。
三、答辯人不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定:承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的,定作人不承擔(dān)賠償責(zé)任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
被告黃余明以包干價(jià)的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號(hào)的房屋裝修工程后,被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進(jìn)行房屋裝修工作。因此,答辯人與被告黃余明是承攬合同關(guān)系,被告黃余明與被答辯人是雇傭關(guān)系,答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關(guān)系。
被告黃余明雖然沒有在勞動(dòng)部門申請從業(yè)資質(zhì),沒有提供相應(yīng)的資質(zhì)證書,但被告黃余明已經(jīng)從事室內(nèi)裝修的承包事務(wù)多年,亦曾承包過類似工程而具備相當(dāng)施工經(jīng)驗(yàn),因此,答辯人有理由認(rèn)為被告黃余明是具有從事室內(nèi)裝修資質(zhì)的,答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的.注意義務(wù)。
根據(jù)上述法律規(guī)定,答辯人屬于承攬合同關(guān)系中的定作人,而且盡到選任的注意義務(wù),不應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
四、答辯人作為定作人,假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失,也只是應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任,而不應(yīng)與被告黃余明共同承擔(dān)連帶責(zé)任
1、《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動(dòng)中因安全生產(chǎn)事故遭受人身損害的,發(fā)包人、分包人知道或者應(yīng)當(dāng)知道接受發(fā)包或者分包業(yè)務(wù)的雇主沒有相應(yīng)資質(zhì)或者安全生產(chǎn)條件的,應(yīng)當(dāng)與雇主承擔(dān)連帶賠償責(zé)任!钡谴疝q人將房屋裝修的勞務(wù)部分承包給被告黃余明,兩者之間應(yīng)定性為承攬合同關(guān)系,而非建設(shè)工程合同關(guān)系,我國法律目前沒有明確的規(guī)定把一般的家庭裝修納入建設(shè)工程合同的調(diào)整對象,因此本案不適用該條法規(guī)的連帶責(zé)任。
2、雖然在《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的裝飾裝修企業(yè),必須經(jīng)建設(shè)行政主管部門資質(zhì)審查,取得相應(yīng)的建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書,并在其資質(zhì)等級(jí)許可的范圍內(nèi)承攬工程”的規(guī)定,但該《辦法》是20xx年5月1日實(shí)施的,在20xx年11月1日國務(wù)院頒布的《國務(wù)院關(guān)于取消第一批行政審批項(xiàng)目的決定》(國發(fā)[20xx]24號(hào))第三十三項(xiàng)、第五十六項(xiàng)的規(guī)定,已經(jīng)分別取消了對建筑裝飾資質(zhì)及室內(nèi)裝飾行業(yè)企業(yè)資質(zhì)的審查。
3、現(xiàn)今并沒有相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定個(gè)人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)需要資質(zhì),也沒有明令禁止個(gè)人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務(wù)業(yè)務(wù)。答辯人的房屋裝修屬于規(guī)模較小且投資費(fèi)用較少的家庭裝修,不需要裝飾裝修資質(zhì)。
4、本案中,法院應(yīng)當(dāng)充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失,即便過失成立,法院也應(yīng)當(dāng)按照選任過失的大小,將應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的賠償責(zé)任按比例從被答辯人應(yīng)獲得的賠償中劃分出來,而不能籠統(tǒng)的與被告黃余明一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
此致
深圳市龍崗區(qū)人民法院
答辯人:
20xx年11月18日
裝飾合同 篇3
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》及國家建設(shè)部、省市建委對建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、工程承包方式:包工包料
4、工程概況:建筑面積12272、00平方米。
二、工程裝修內(nèi)容
綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、工程造價(jià)
工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);
工程造價(jià)為:¥ 元。(以甲方認(rèn)定的單價(jià)為準(zhǔn),工程量竣工后以審計(jì)為準(zhǔn))
四、工程期限
工程開工日期: 年 月 日
工程竣工日期: 年 月 日
五、質(zhì)量要求
按國家建設(shè)部行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JGJ73—91《建筑裝飾工程施工驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程質(zhì)量達(dá)到市優(yōu),工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無償保修,保修期為一年,終身維修。
六、付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
2、工程進(jìn)展一半時(shí),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
3、工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的
4、乙方剩余工程款作為質(zhì)保金 內(nèi)付清。
七、雙方責(zé)任
1、甲方:負(fù)責(zé)提供整個(gè)工程的使用、設(shè)計(jì)要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置,提供材料運(yùn)輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設(shè)計(jì)圖紙。對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應(yīng)負(fù)責(zé)指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設(shè)計(jì)圖紙及工程報(bào)價(jià)。
八、其它事宜
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延。如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。
2、本工程報(bào)價(jià)外的`工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)
3、工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱: 乙方單位名稱
。ㄉw公章) (蓋公章)
法人代表: 法人代表:
裝飾合同 篇4
發(fā)包人(甲方): 電話:
身份證號(hào):
承包人(乙方): 電話
身份證號(hào):
依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議: 第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn):長沙市井灣子金領(lǐng)家族二期2棟二單元1137房
第2條、工程內(nèi)容及做法(1)櫥衛(wèi)吊頂制作;(2)客廳電視背景、過道吊頂制作;(3)鞋柜、主臥衣柜、書房書柜(4)套內(nèi)所有窗套、門套的制作;(5)衛(wèi)生間、廚房、南北陽臺(tái)瓷磚的沾帖;(6)室內(nèi)門、門鎖等的安裝;
(7)室內(nèi)水、電、燈等強(qiáng)弱電的布控、安裝;(8)室內(nèi)榻榻米、地板的鋪設(shè)與安裝;(9)室內(nèi)墻面、家具、窗門套涂料、油漆粉刷(含墻面底漆);(10)其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:(1)承包人包工、大部分包料(瓷磚、板材、電線、水管、扣板等主料;水泥、木料黃沙等部分輔料),發(fā)包人提供部分材料(家電、潔具等);(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求,與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+ -5%以內(nèi)。因超出此誤差范圍而導(dǎo)致發(fā)包人多次購買、材料浪費(fèi)、延誤工期、影響質(zhì)量等責(zé)任由承包人承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題,由承包人承擔(dān)責(zé)任,且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限 天;開工日期_______年_______月_______日;竣工日期_______年_______月_____日。
第5條、合同價(jià)款:本合同工程總費(fèi)為(大寫):_____________元(詳見附件1:家庭居室裝修工程報(bào)價(jià)單)。 第三部分 施工圖紙
第7條、發(fā)包人不委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙由甲方自行提供,一式二份,發(fā)包人、承包人各一份。 第四部分 發(fā)包人義務(wù)
第9條、提供施工期間的水源、電源;
第10條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的'審批手續(xù); 第五部分 承包人義務(wù)。
第11條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;
第12條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定;
第13條、保護(hù)好發(fā)包人提供的材料、家電的安全,并保證原居室室內(nèi)上、下水管道的暢通;
第14條、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)暢?
第六部分 工程變更。
第16條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(費(fèi)用不再另行增加)。
第七部分 材料的提供。
第17條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);
第18條、由承包人提供的材料、設(shè)備(承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第八部分 工期延誤。
第19條、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力;(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
第20條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
第21條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。
第九部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第22條、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定、擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān).
第十部分 工程驗(yàn)收和保修
第23條、在正常使用條件下,本工程保修期為24個(gè)月,保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為60個(gè)月。
第24條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失,并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償,金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價(jià)150%。嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用調(diào)試下: a 防水工程出現(xiàn)2處以上滲漏;b 煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外); c墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)10cm2以上的涂料表層脫落; d吊頂、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外); e 墻磚超過2處(塊)以上松動(dòng)、脫落; f 地磚、地板工程出現(xiàn)2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動(dòng)、脫落(材料質(zhì)量問題除外); g 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十一部分 工程款支付方式
第25條、雙方約定按以下方式支付工程款:合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數(shù) 工程進(jìn)度 支付金額 備 注;第一次 工人進(jìn)場后第1周內(nèi)預(yù)付 元材料費(fèi),第二次 工程竣工交付使用當(dāng)日付 元;第三次 交付正常使用后10天內(nèi)付 元;條件:無質(zhì)量問題工程進(jìn)度定義:1 基礎(chǔ)工程基本完成,木、泥工基本到位,并正常開展工作; 2水電鋪設(shè)完備、吊頂基本完成、門套、櫥柜基本過半; 3工程全部完工,并交付。
第26條、工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后10日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。
第十二部分 違約責(zé)任
第條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第27條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時(shí),終止方應(yīng)提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第28條、由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
第29條、由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向發(fā)包人支付違約金200元或工程價(jià)款的1%(兩數(shù)取高)。 第十三部分 合同爭議的解決方式
第30條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項(xiàng)具體規(guī)定。
第31條、施工期間,發(fā)包人將外屋鑰匙_______把,交給承包人保管。
第32條、施工期間,承包人應(yīng)嚴(yán)格管理施工現(xiàn)場,妥善保護(hù)原有的住宅結(jié)構(gòu)與設(shè)備。未經(jīng)施工文件和本合同確認(rèn),不得對原有的建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備進(jìn)行拆除、改動(dòng),由此造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé),并不受工程保修期的限制。
第33條、施工期間,承包人應(yīng)盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負(fù)責(zé)。
第十五部分 其他約定事項(xiàng):
第34條 承包人不從發(fā)包人利益出發(fā),惡意浪費(fèi)、偷竊、偷換發(fā)包人提供的相關(guān)材料等行為發(fā)生時(shí),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),發(fā)包人有權(quán)要求承包人按照實(shí)際損失量的300%給予賠償。結(jié)算工程量即實(shí)際耗材數(shù)量應(yīng)該在長沙市規(guī)定的定額數(shù)的正負(fù)5%以內(nèi),超出部分同樣適用本條款。
第十六部分 附則
第35條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,以最后一位簽字為準(zhǔn),合同履行完畢后終止。
第36條、本合同一式2份,雙方各執(zhí)1份。
第37條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力
甲方(簽字) 乙方:(簽字)
年 月 日
【裝飾合同】相關(guān)文章:
裝飾工程合同03-16
裝飾裝修合同03-28
建筑的裝飾合同03-29
裝飾施工合同02-18
建筑裝飾合同04-06
裝飾設(shè)計(jì)合同03-05
【推薦】裝飾設(shè)計(jì)合同04-14
【薦】裝飾設(shè)計(jì)合同04-14
【熱門】裝飾設(shè)計(jì)合同04-16
裝飾設(shè)計(jì)合同【熱門】04-14