工程款合同范本
隨著時間的推移，合同的類型越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編整理的工程款合同范本，歡迎閱讀與收藏。
工程款合同范本1
委托保證人(以下稱甲方)：___________________
住所：____________________________________
法定代表人：______________________________
電話：________________傳真：______________
保證人(以下稱乙方)：______________________
住所：___________________________________
法定代表人：_____________________________
電話：________________傳真：_____________
鑒于甲方與(以下簡稱承包商)就項目于_________年______月______日簽訂編號為_________的《建設工程施工合同》(以下簡稱主合同)，乙方接受甲方的委托，同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔保。雙方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定義
1.1本合同所稱業(yè)主支付擔保是指，乙方向承包商保證，當甲方未按照主合同的約定支付工程款時，由乙方代為支付的行為。
1.2本合同所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質(zhì)量保修金以外的合同價款。
第二條保證的范圍及保證金額
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的工程款。
2.2乙方保證的金額是主合同約定的工程款的_________%，金額最高不超過人民幣_________元(大寫：_________________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為：_________________連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為：_________________自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后日內(nèi)。
3.3甲方與承包商協(xié)議變更工程款支付日期的，經(jīng)乙方書面同意后，保證期間按照變更后的支付日期做相應調(diào)整。
第四條承擔保證責任的形式
4.1乙方承擔保證責任的形式是代為支付。
4.2甲方未按主合同約定向承包商支付工程款的，由乙方在保證金額內(nèi)代為支付。
第五條擔保費及支付方式
5.1擔保費率根據(jù)擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的擔保費率為：_________________。
5.3本合同生效后日內(nèi)，甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣_________元(大寫：_________________)。
第六條反擔保
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保，由雙方另行簽訂反擔保合同。
第七條乙方的追償權(quán)
乙方按照本合同的約定承擔了保證責任后，即有權(quán)要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐椉耙曳綄崿F(xiàn)債權(quán)的費用，甲方另外應支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息，并按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的`其他權(quán)利義務
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同，并收到甲方支付的擔保費之日起日內(nèi)，向承包商出具《業(yè)主支付保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經(jīng)營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業(yè)機構(gòu)所在地、法定代表人或發(fā)生合并、分立、重組等重大經(jīng)營舉措應提前_________日通知乙方;發(fā)生虧損、訴訟等事項應立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自將工程轉(zhuǎn)讓給第三人。甲方與承包商有關(guān)主合同的修改、變更，應告知乙方;如發(fā)生結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標準等重大設計變更，應經(jīng)乙方書面同意。
8.4甲方保證對已經(jīng)落實的工程款項實行專款專用，及時向乙方通報工程款項的支付和合同履行情況，積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監(jiān)督。必要時乙方可要求甲方將已落實的工程款項打入乙方指定的賬戶，實行專款專用監(jiān)督。
第九條爭議的解決
本合同發(fā)生爭議或糾紛時，甲乙雙方當事人可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，通過第款約定的方式解決：_________________。
9.1向法院起訴;
9.2向提起仲裁。(寫明仲裁機構(gòu)名稱)
第十條甲乙雙方約定的其它事項
____________________________________________________________。
第十一條合同的生效、變更和解除
11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權(quán)代理人)簽字或加蓋公章生效。
11.2本合同生效后，任何有關(guān)本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協(xié)商一致并訂立書面協(xié)議。
第十二條附則
本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方：_______________________
乙方：_______________________
法定代表人：_________________
法定代表人：________________
(或授權(quán)代理人)_______________
(或授權(quán)代理人)_______________
時間：________年_____月____日
時間：________年_____月____日
工程款合同范本2
甲方：
乙方：
由于甲方欠乙方工程款，以房產(chǎn)抵頂工程款一事達成如下協(xié)議：
一、甲方用以抵頂工程款的房產(chǎn)為 建筑面積 平方米，價款 小區(qū) 元。 號樓 室， 元， 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房
二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對外出售，由此產(chǎn)生的一切責任由甲方自行 負擔，抵頂?shù)?房產(chǎn)乙方可以隨時出售，抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時， 其產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購房人辦理， 直接辦到乙方 指定的購房人名下。 甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為 由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可 與購房人辦理過戶手續(xù)。 辦理過戶手續(xù)所需要費用由購房人按國 家現(xiàn)行規(guī)定承擔。
三、抵頂房產(chǎn)的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關(guān)配套費用。 抵頂房產(chǎn)的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標 準。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>
五、 如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán) 等，乙方可以單方解除本協(xié)議，甲方應以現(xiàn)金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成可向威海市 仲裁委員會申請仲裁。
七、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方：
乙方：
年 月 日
工程款合同范本3
甲方(擔保人)：_____公司
法定代表人：_____________
住址：___________________
郵編：___________________
聯(lián)系電話：_______________
乙方(被擔保人)：_______
法定代表人：_____________
住址：___________________
郵編：___________________
聯(lián)系電話：_______________
本建筑工程業(yè)主支付擔保合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市訂立。
鑒于：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，達成建筑工程業(yè)主支付擔保合同，合同如下：
第一條為了確保乙方與_________(下稱承包商)簽署合同編號為_________年_________字第_________號建筑合同項下乙方支付義務得到切實履行，甲方利用自身擔保經(jīng)營權(quán)愿意為乙方向業(yè)主提供保證責任。為了明確雙方權(quán)利、義務，依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。
第二條按照《中華人民共和國擔保法》的有關(guān)規(guī)定，甲方在對建筑合同的條款已做明確了解的情況下，愿意按合同的擔保條款為乙方與承包商簽訂的建筑合同提供連帶責任保證。
第三條甲方在為乙方提供連帶責任保證前，乙方必須：
1.向甲方提供下列一項或數(shù)項反擔保：
(1)經(jīng)甲方認可的企業(yè)法人或自然人在乙方要求下正式向甲方簽發(fā)以甲方為受益人的不可撤消的連帶責任反擔保保證書。
(2)以財產(chǎn)抵押(質(zhì))押給甲方，以作為償付債務的擔保。雙方另訂“抵(質(zhì))押合同”。其中抵(質(zhì))押物的有關(guān)內(nèi)容見合同附件。
(3)經(jīng)甲方認可的其他方式反擔保措施。
2.同意為了抵消甲方向乙方追索保證責任的債務，甲方有權(quán)處分以上抵(質(zhì))押物。
第四條當承包商按保證責任規(guī)定向甲方索賠，且甲方認為索賠文件、單據(jù)或證明符合保證責任規(guī)定，甲方出于履行擔保義務為乙方向承包商支付時，甲方對乙方及其繼承人、受讓人有絕對的.追索權(quán)，不受乙方接受上級單位任何指令和乙方與任何單位簽訂的任何合同、文件的影響，乙方不得以任何理由拒付。
第五條甲方有權(quán)自代償乙方收費外，還要向乙方收取自代償之日起，按代償金額的_________‰/天(_________‰)乘以實際代償天數(shù)的補償金。乙方必須在收到甲方的追債通知后的_________日內(nèi)，無條件地向甲方償清全部款項、費用及應付補償金。
第六條擔保條款的修改
乙方要求甲方修改擔保函內(nèi)容時，須向甲方提交書面的修改申請和銀行對所作修改的書面認可文件，在增加擔保金額或擔保展期的情況下，乙方還必須相應增加或延長對甲方的保障，否則甲方不接受乙方的修改申請。
第七條擔保費用
甲方在與乙方簽署擔保合同時，應當按照下列規(guī)定向甲方支付擔保費及其它相關(guān)費用(具體見收費通知單)：
1.擔保費：
(1)擔保費以擔保金額為基數(shù)，按年率_________%計收。
(2)擔保費計費按月計算，不足一個月的按一個月計費，在開具擔保函時一次性收費。
2.其它費用：
甲方因開具擔保函而發(fā)生的超過正常情況下的其它費用(如，甲方在對乙方進行檢查所發(fā)生的費用等)，由乙方支付。
3.履約保證金：
部分委托人在申請甲方為其擔保前，需要向合作銀行存入一定數(shù)額的履約保證金，該筆保證金主要用于債務到期后，乙方無法履行還款義務而產(chǎn)生的履約費用，保證金以現(xiàn)金形式提供，數(shù)額為提供擔保金額的_________-_________%，當乙方如期履行合同后，由甲方通知銀行直接將本息劃回乙方賬戶。
第八條爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關(guān)法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關(guān)各方首先應協(xié)商解決;協(xié)商無法解決時，雙方同意在甲方所在地人民法院提起訴訟。相應的判決對合同各方均具有約束力。
第九條違約責任
1.甲方的責任
(1)如果甲方未按本合同履行義務，則應承擔罰款_________元給乙方。
(2)如果甲方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務，而使乙方遭受損失，則乙方有權(quán)要求甲方予以賠償。
2.乙方的責任
(1)如果乙方違反本合同未履行義務，則應支付違約金_________元給甲方。
(2)如果乙方違反其在本合同中所作的陳述、保證或其他義務，而使甲方遭受損失，則甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
第十條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權(quán)代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。
本合同一式__
_______份，具有相同法律效力。各方當事人各執(zhí)_________份，承包商與建筑主管部門各執(zhí)_________份，其他用于履行相關(guān)法律手續(xù)。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：___
法定代表人(簽字)：__
工程款合同范本4
甲方：_________
乙方：_________
甲方因開發(fā)建設需要，確定由乙方承包文景路延長居住小區(qū)綠化工程施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《陜西省建筑市場管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，雙方本著平等互利、誠實守信的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下條款，以資雙方共同遵守。
一、工程概況：
1、工程名稱：文景路延長居住小區(qū)綠化工程
2、工程地點：西安市文景路
3、施工工期：工期為日歷天，開工時間由甲方通知乙方，
乙方在接到甲方開工通知后七天內(nèi)進場施工，竣工驗收時間為_________年____月____日，如因甲方交接場地原因影響，工期相應順延。
二、工程承包內(nèi)容及形式：
1、承包內(nèi)容：根據(jù)雙方確認的文景路延長居住小區(qū)景觀綠化工程施工圖紙范圍內(nèi)的綠化;
2、承包形式：本承工程為工程總價包干。
三、工程造價、履約保證金及付款方法：
1、工程造價：本工程總承包價為人民幣_________萬元，(小寫)養(yǎng)護管養(yǎng)費及相關(guān)調(diào)試費。
2、履約保證金：乙方在簽訂合同后某日內(nèi)，向甲方繳納_________萬元作為合同履約保證金，待工程竣工驗收合格后七天內(nèi)無息退還給乙方。
3、付款方式：
(1)施工人員進場開始施工后，按月按工程形象進度付款，經(jīng)甲方工程監(jiān)理專業(yè)人員驗收簽字后，在次月 5 日前支付進度款 95 %給乙方;
(2)預留承包總價 5 %作為質(zhì)保金，待質(zhì)保期滿后，雙方對質(zhì)量問題無異議后無息退還給乙方。
四、工程技術(shù)標準及質(zhì)量要求：乙方必須保證本綠化工程符合設計要求、技術(shù)要求及國家或現(xiàn)行行業(yè)標準。
五、雙方責任：
1、甲方責任：
(1)處理各種變更，并及時現(xiàn)場跟進監(jiān)督指導，乙方進場7天內(nèi)雙方進行技術(shù)交底;
(2)負責督促各施工單位及時清除影響乙方施工的障礙物，及時為乙方提供工作面以便乙方進行施工;
(3)提供乙方用水、用電的接點，水電費由乙方支付，協(xié)助為乙方提供住宿及材料堆放地點;
(4)及時組織辦理各種現(xiàn)場驗收和簽證;
(5)甲方現(xiàn)場工程師負責現(xiàn)場施工的監(jiān)督和協(xié)調(diào)工作，組織甲乙雙方人員參加各種專題工作會議;
(6)按時支付乙方工程進度款;
(7)協(xié)調(diào)好工程總承包和各專業(yè)施工隊之間的關(guān)系;
(8)為保證綠化效果甲方有權(quán)現(xiàn)場對設計進行調(diào)整，調(diào)整前與乙方進行充分溝通，并出具書面的`變更通知單。
2、乙方責任：
(1)乙方必須在進場前 7 天向甲方提交施工組織方案，由甲方審核確認。
(2)乙方必須嚴格管理本方工作人員，嚴格遵守甲方現(xiàn)場管理制度，服從甲方工作人員管理，不得從事與本工程無關(guān)的活動，否則，造成的后果由乙方全部承擔。
(3)乙方必須根據(jù)由甲方確認的設計圖紙及國家有關(guān)行業(yè)技術(shù)規(guī)范按照現(xiàn)行施工技術(shù)進行精心施工，工程質(zhì)量必須符合規(guī)范要求。
(4)施工過程中及保養(yǎng)期所需的水電費由乙方負責并按時交納，生活及住宿由乙方自理。
(5)乙方必須保證現(xiàn)場文明施工，現(xiàn)場保持整齊有序，并積極配合甲方的現(xiàn)場管理，做到工完場清，不得妨礙其他施工隊的正常施工。
(6)乙方必須遵守施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定，嚴格按圖紙施工，做好各項施工質(zhì)量現(xiàn)場記錄，按時完工和交付使用。
(7)工程竣工驗收前，所有設施和成品由乙方負責保護。
六、驗收條款：
1、工程驗收要符合有關(guān)國家城鎮(zhèn)綠地園林綠化驗收標準，并按合同附件要求及現(xiàn)場確認進行驗收。
2、施工過程中發(fā)現(xiàn)工程進度和質(zhì)量問題時，甲方以書面形式通知乙方，乙方必須在 24 小時內(nèi)給予答復意見，并在 2天內(nèi)采取有效措施，整改達標后交甲方驗收;否則甲方有權(quán)責令停工(甚至終止合同),調(diào)換隊伍，整改費用和甲方的直接損失由乙方承擔，工期不得順延。
七、質(zhì)量保修及苗木保養(yǎng)：
1、工程竣工后乙方必須對工程實行免費成活保養(yǎng)，同時為工程提供保修，保養(yǎng)保修期自工程竣工之日起 貳 年。
2、保修保養(yǎng)期內(nèi)，乙方必須派專人對進行日常管理，及時澆水、中耕除草，施肥、修剪，及時防治病蟲害，確保苗木正常生長，養(yǎng)護必須達到國家綠地園林養(yǎng)護表準。
3、保養(yǎng)保修期內(nèi)，乙方操作過程中發(fā)生的質(zhì)量問題造成的一切損失由乙方承擔。
八、違約責任：
1、本合同嚴禁轉(zhuǎn)包或分包，若經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)單方解除合同，乙方應無條件退還甲方已付工程款，同時應按合同總額10%向甲方支付違約金。
2、乙方必須按合同約定工期完成，若無故延誤工期或停工(除人力不可抗拒因素外)，乙方每逾期一日，應向甲方支付工程造價千分之 五 的違約金，違約金從工程款中扣除。若因甲方問題或非乙方問題引起的工期延誤，經(jīng)甲方書面確認延誤工期，工期順延。
3、甲方必須按照上述約定的付款方式按期支付乙方工程款，若因甲方原因未能按期支付，每超過一天，甲方必須按欠付工程款的千分之 五 向乙方支付違約金。
九、其他條款：
1、本合同一式陸份，甲乙雙方各執(zhí)叁份，自簽字蓋章之日起生效。
2、本合同附件與本合同具有同樣法律效力。
3、若本合同執(zhí)行工程中出現(xiàn)糾紛，雙方通過友好協(xié)調(diào)解決;若協(xié)商解決不成，可通過合同簽約地仲裁委員會仲裁解決;仲裁無法解決的可向合同簽約地人民法院訴訟解決。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程款合同范本5
公司名稱:__________________(以下簡稱甲方)
住所:______________________
法定代表人:________________
公司名稱:__________________(以下簡稱乙方)
住所：____________________
法定代表人：______________
保證人名稱：______________(以下簡稱丙方)
住所：____________________
法定代表人：______________
因甲方的請求，丙方愿意為甲方、乙方于_________年______月______日簽訂的工程合同(以下簡稱主合同)提供擔保。乙方經(jīng)審查，同意丙方作為甲方履行主合同的保證人。三方經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同如下：
一、丙方為甲方履行主合同的義務，即支付乙方貨款提供擔保。保證金額為甲方應向乙方支付而末支付的款項。
二、丙方對上條所列款項承擔連帶清償責任。如果不按主合同的.約定付清工程款，乙方有權(quán)直接向丙方追償。丙方保證在接到乙方書面索款通知后個工作日內(nèi)清償述款項。
三、丙方同意在乙方依約提出代償要求時，以本公司所有之資金、財產(chǎn)先予償還乙方在債權(quán)得到丙方之清償后，將該債權(quán)轉(zhuǎn)移給丙方。
四、乙方在此同意，在甲方暫時沒有能力及時還款時，若甲方能根據(jù)乙方的要求提出合理有效的還款計劃，則乙方將暫不向丙方提出代償要求，乙方向丙方主張代償?shù)钠谙抟嘞鄳笱�。但若甲方末能按照還款計劃如期還款，則乙方隨時可向丙方要求代為清償。
五、丙方的保證責任不因甲方上級單位的任何指令、甲方地位及財力狀況的改變、甲方與任何單位簽訂任何協(xié)議或文件及本保證合同所擔保的主合同的無效或解除而免除。
六、丙方機構(gòu)若發(fā)生變更、撤銷，丙方應提前天書面通知乙方和甲方。丙方如發(fā)生合并，由變更后的機構(gòu)承擔連帶責任;或由甲方和丙方落實為乙言所接受的新的保證人，如丙方破產(chǎn)，甲方應丙方破產(chǎn)前二個月內(nèi)重新提供保證人。
七、在本合同有效期內(nèi)，甲、乙、丙任何一方不得擅自變更或解除本合同。需變更本合同還款時，應經(jīng)三方協(xié)商同意，達成書面協(xié)議。
八、違約責任
丙方違反本合同第二條約定，末按期代為清償?shù)狡趥鶆眨曳娇梢暻闆r擔�？傤~的3%向丙方收取違約金。
九、爭議的解決方式：
甲、乙、丙三方解決爭議的方式與主合同規(guī)定的一致。
十、本合同由甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代理人簽訂并加蓋單位公章，并自主合同生效之日起生效。
十一、本合同正本一式_________份，甲、乙、丙三方各執(zhí)_________份。
甲方(公章)授權(quán)代理人(簽字)：_________
_________年______月______日
乙方(公章)授權(quán)代理人(簽字);_________
_________年______月______日
丙方(公章)授權(quán)代理人(簽字)：_________
_________年______月______日
工程款合同范本6
甲方：
乙方：
鑒于乙方承攬了甲方開發(fā)的位于xx項目中工程，為解決項目遺留問題，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意用剩余工程款沖抵房款，針對此特達成如下協(xié)議：
1、截止目前，甲方已向乙方累計支付工程款金額￥x元，剩余工程款數(shù)額以工程決算單為準；乙方同意用甲方欠付的剩余工程款沖抵甲方開發(fā)的'位于通泰路東、宏偉街南中力.七里灣項目指定住宅，具體房號、戶型、面積、單價、總房款、套數(shù)以決算金額及銷售部正常售價為準。該住宅名下產(chǎn)生的契稅、維修基金、印花稅、辦證費等一切稅費全部由乙方自行承擔。
2、沖抵房款過程中，若發(fā)生工程款不足沖抵房款的話，乙方可采取按揭方式支付，若由于乙方自身原因?qū)е虏荒苻k理按揭手續(xù)的，乙方應自接到甲方或銀行不能貸款書面、電話、傳真、手機短信通知后30個工作日內(nèi)一次性把剩余房款補交完畢，否則，甲方有權(quán)單方解除售房合同，并追究乙方差額房款20%的違約金。售房過程中，產(chǎn)生的權(quán)利義務以售房合同約定為準，同時乙方有權(quán)要求將選定的房子簽約至符合鄭州市政府關(guān)于房產(chǎn)限購政策購房資格的乙方或乙方指定人名下。
3、沖抵工程中，乙方應向甲方出具相對應金額的合法工程發(fā)票，
甲方需向乙方提供相對應金額的售房發(fā)票。
4、本協(xié)議簽訂后，甲乙雙方應繼續(xù)履行施工合同約定的后合同義務，如違約，可按照施工合同約定繼續(xù)追究對方相應違約責任。
5、本協(xié)議生效后，既視為雙方都同意工程款沖抵房款事實，若一方反悔，違約方應向守約方支付剩余工程款總額20%的違約金。
6、未盡事宜，另行協(xié)商，協(xié)商不成提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
7、本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，每份具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款合同范本7
發(fā)包人（甲方）：（全稱）
承包人（乙方）：（全稱）
依照、及其他有關(guān)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲乙雙方就本裝飾裝修工程施工的發(fā)包與承包事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
1 工程概況
1.1 工程名稱： 。
1.2 工程地點： 。
1.3 工程內(nèi)容： 。
1.4 承包范圍： 。
1.5 承包方式：
□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件）
□乙方只包工
1.6 工程結(jié)構(gòu)： 。
1.7 裝飾裝修施工面積： 。
2 工程質(zhì)量
2.1 本工程質(zhì)量應達到國家、北京或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗標準、設計標準或雙方約定的其他標準。
2.2 國家、北京或?qū)I(yè)標準：《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》（GB50325-20xx）
、 。
2.3 約定標準： 。
3 工期
3.1 總工期： 日（為日歷工期，并包括）。
3.2 開工日期： 年 月 日。
3.3 竣工日期： 年 月 日。
3.4 延期開工：乙方不能按期開工的，應提前2日以書面形式通知甲方，如甲方2日內(nèi)未做出答復的，視為同意延期開工，具體開工日期將另行約定。如甲方不同意延期開工的，則工期不順延；如因甲方原因需延期開工的，應征得乙方同意，由此造成的損失由甲方承擔，并相應順延工期。
3.5 暫停施工（停工）：甲方要求乙方暫停施工的，應在24小時內(nèi)向乙方提出處理意見，乙方應妥善保護已完工工程。如甲方未能按時提出處理意見的，乙方可繼續(xù)施工，由此造成的損失由甲方承擔。乙方要求復工的，甲方應在12小時內(nèi)予以答復。甲方未能按時答復的，乙方可自行復工。
3.6 工期順延
3.6.1 發(fā)生以下情況的，工期順延，乙方不承擔責任：
�。�1）甲方未能按合同約定提供開工條件的。
�。�2）工程量增加、設計變更的。
（3）甲方未按時驗收隱蔽工程的。
（4）甲方未按時供應合同約定的材料和設備的。
�。�5） 7日內(nèi)由于非乙方原因停水停電累計8小時以上不能施工的。
�。�6）甲方未按時支付工程款的。
（7）因甲方或甲方代表堅持錯誤指令而導致工期延誤的。
（8）不可抗力和其他非乙方原因造成停工的。
3.6.2 出現(xiàn)以上情況時，乙方應及時以書面形式通知甲方。因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，由乙方承擔責任，工期不順延。
3.7 工期提前
3.7.1 提前竣工的條件應是采取可行的新技術(shù)措施，任何違反工藝標準、偷工減料等行為不得作為提前竣工的手段。雙方應簽訂提前竣工協(xié)議，且甲方應在3日內(nèi)批準乙方修訂的進度計劃及新技術(shù)措施，并為趕工提供必要的條件。
3.7.2 提前竣工協(xié)議應包含以下內(nèi)容：
�。�1）提前的時間。
�。�2）乙方采取的技術(shù)措施。
（3）甲方為實行新技術(shù)措施提供的條件。
（4）實行新技術(shù)措施增加的費用。
4 設計
4.1 設計圖紙及技術(shù)文件的提供方式
□由甲方于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件。
□由乙方于開工 日前提供滿足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件送甲方審批，甲方應于 日內(nèi)審批完畢并交還乙方。
□由甲方委托的專業(yè)設計公司于開工 日前向乙方提供滿足施工需要的設計圖紙及技術(shù)文件。
4.2 設計變更
4.2.1 甲方要求變更設計時，應在該分部或分項工程施工3日前通知乙方。乙方應立即停止對涉及部分的施工及準備活動。
4.2.2 由于設計變更造成乙方材料積壓，由甲方負責處理并承擔相應損失。
4.2.3 已完工程設計變更造成乙方返工的損失，由甲方承擔。
4.2.4 設計變更應由甲方代表辦理洽商確認手續(xù)，乙方應變更，送甲方批準，同時調(diào)整工程價款。
4.2.5 涉及設計變更的，設計圖紙?zhí)峁┓綉o出變更設計圖紙及材料樣品，以作計價及施工依據(jù)。
5 工程價款
5.1 本工程價款：
□招標工程以中標價為準。（應附）
□非招標工程以審定的工程預（概）算書為準。
5.2 本工程價款總計：人民幣 元 ，? 元。
5.3 本工程價款可在出現(xiàn)下列情況時調(diào)整：
（1）甲方確認的工程量增減。
（2）甲方確認的設計變更或工程洽商。
（3）符合“3.6.1”約定的其他工期順延條件之一的。
（4）雙方約定的其他增減或調(diào)整。
5.4 工程價款支付
5.4.1 預付款為工程總價的 %，支付時間為 。甲方未按約定支付預付款的，乙方可書面通知甲方，如甲方在接到通知后3日內(nèi)仍不能支付，乙方可延期開工。
5.4.2 工程進度款
5.4.2.1 乙方應在每月 日向甲方提交已完工程量報告及相關(guān)質(zhì)量驗收記錄，甲方應在3日內(nèi)會同乙方核實計量并檢驗工程質(zhì)量。乙方無故不參加計量及質(zhì)量驗收的，甲方計量視為有效并作為工程款支付依據(jù)；甲方逾期未作計量及質(zhì)量驗收的，從第4日起乙方計量視為有效并作為工程款支付依據(jù)。
5.4.2.2 工程進度款的撥付應包括洽商款項（如設計變更、工程量增加等）。
5.4.2.3 乙方未經(jīng)監(jiān)理同意超出設計圖自行增加的工程量和因乙方原因返工增加的工程量不予計量。
5.4.2.4 經(jīng)乙方書面同意并明確延期付款日期后，甲方可延期付款；甲方延期付款應計算自確認延期5日后起算的應付工程款利息（按同期銀行貸款利率計算）。
5.4.3 工程進度款付至工程總價90%時停止支付，10%尾款待工程竣工驗收合格后按雙方約定的方式結(jié)清。
6 材料設備供應
6.1 本工程由甲方供應主要材料設備的,雙方約定編制甲方供應材料設備一覽表作為本合同附件，一覽表中應準確寫明材料設備的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等級、提供時間和地點等。
6.2 本工程由乙方采購材料設備的，應按照設計說明、施工圖紙和有關(guān)技術(shù)資料標準要求進行采購，提供材料設備產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)保合格證明，并對所購材料設備質(zhì)量負責。
6.3 甲方提供和乙方采購的材料設備按約定到達指定地點前應通知對方，雙方應對材料、設備進行共同驗收。甲方供應的材料設備經(jīng)驗收合格后，應移交給乙方管理、使用。
6.4 本工程中的主要材料應由雙方選定樣品樣本。樣品樣本應經(jīng)雙方驗收后封存，作為材料供應和竣工驗收的實物標準。
6.5 雙方所提供的工程主要材料應符合國家質(zhì)檢總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標準》。
7 雙方派駐本工程項目的代表
7.1 甲方派駐本工程項目的代表為 職務： ，
職稱： 。
7.2本工程項目甲方委托 公司依法對工程施工實施監(jiān)理。
監(jiān)理工程師： 職務： 職稱：
注冊證書號： 。
7.3 乙方派駐本工程的項目經(jīng)理為 ，是乙方在本工程項目中的代表。
7.4 雙方派駐本工程施工場地的代表，按照本合同約定行使各自派出方的權(quán)利，履行派出方的義務。
7.5 甲方代表在授權(quán)范圍內(nèi)向乙方項目經(jīng)理發(fā)出的.任何書面形式的條件和指令，項目經(jīng)理應予執(zhí)行。
8 雙方權(quán)利
8.1 甲方權(quán)利
8.1.1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐施工場地的代表和監(jiān)理工程師，但應提前7日書面通知乙方。撤換后代表或監(jiān)理工程師的權(quán)責不變。
8.1.2 有權(quán)監(jiān)督乙方履行各項合同義務。
8.1.3 有權(quán)審批乙方編制的施工進度計劃。
8.1.4 有權(quán)對工程質(zhì)量、施工進度進行監(jiān)督，參加材料、設備驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
8.2 乙方權(quán)利
8.2.1 有權(quán)根據(jù)工程需要撤換派駐本工程施工場地的代表，但應提前7日書面通知甲方，撤換后代表的權(quán)責不變。
8.2.2 有權(quán)監(jiān)督甲方履行各項合同義務。
8.2.3 乙方代表認為甲方代表的指令不合理時，有權(quán)在收到甲方代表指令后24小時內(nèi)向甲方代表提出修改指令的書面報告，如甲方代表堅持執(zhí)行原指令的決定，乙方代表應予執(zhí)行，但由于指令錯誤而發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔。
9 雙方義務
9.1 甲方義務
9.1.1 按約定向乙方支付工程款。
9.1.2 辦理施工許可證及其他施工所需的審批證件。
9.1.3 組織乙方和設計單位進行圖紙會審和技術(shù)交底工作。
9.1.4 提供施工場地，并清除影響施工的障礙物及承擔乙方在不騰空場地條件下施工的相應措施費用。
9.1.5 提供房屋主體結(jié)構(gòu)，水、電、暖風機電設備的技術(shù)資料。
9.1.6 提供施工所需水、電、冬季供暖設備，保證施工期間的需要。
9.1.7 協(xié)調(diào)施工場地進行交叉作業(yè)的各專業(yè)施工單位間的關(guān)系，保證工程有序進行。
9.1.8 嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)和環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。
9.1.9 在原有建筑物中進行裝飾裝修工程，要保證建筑結(jié)構(gòu)的安全，并不得有下列行為：
（1）隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)。
�。�2）在外墻上開窗、門或擴大原有門窗尺寸，拆除連接陽臺門窗的墻體。
（3）增加樓、地面荷載。
�。�4）破壞地面，層面防水層和拆改熱、暖、燃氣等管道設施。
�。�5）強令乙方違章作業(yè)施工的其他行為。
凡必須涉及以上所列內(nèi)容的，應有涉及改動方案的設計圖紙，并對安全使用性出具書面說明。
9.2 乙方義務
9.2.1 制定并組織落實施工進度計劃。
9.2.2 遵守政府有關(guān)主管部門對施工場地交通、施工噪音、環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等管理規(guī)定。
9.2.3 安全施工
9.2.3.1 應按有關(guān)規(guī)定，嚴格安全防護和防火措施，并承擔由于管理不善造成的人員及財產(chǎn)損失。非乙方責任造成的損失，由相應責任人承擔。
9.2.3.2 發(fā)生傷亡事故，應在第一時間報有關(guān)部門及通知甲方，并按政府有關(guān)部門的要求處理。甲方應提供搶救搶險的必要條件，協(xié)助處理事故。事故引發(fā)的費用由責任方承擔。
9.2.3.3 按工程及安全需要提供看守和警衛(wèi)、維修施工使用的照明、圍欄，在動力設備、高壓線路、地下管線、易燃易爆、有毒有害地段以及臨時交通要道附近施工時，應與甲方協(xié)商安全防護措施，經(jīng)甲方同意后實施，防護費用由甲方承擔。
9.2.3.4 在未騰空和繼續(xù)使用的建筑物內(nèi)施工的，應制定專用安全和防火措施，以確保建筑物內(nèi)財產(chǎn)和人身安全。以上措施應報甲方同意，并由甲方承擔相應費用。
9.2.4 已竣工工程在未正式交付甲方之前，應負責工程成品保護工作。
9.2.5 負責施工場地的清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定。
10 工程驗收
10.1 隱蔽工程驗收:具備隱蔽條件的工程部位，乙方應在自檢合格后48小時內(nèi)以書面形式通知甲方代表（監(jiān)理工程師）驗收，驗收合格并經(jīng)甲方代表（監(jiān)理工程師）在檢驗紀錄上簽字后，乙方才可進行隱蔽和繼續(xù)施工。
10.2 竣工驗收
10.2.1 工程具備竣工驗收條件的，乙方應按國家竣工驗收的有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗收報告、竣工資料、竣工圖紙。甲方應在收到報告后7日內(nèi)組織驗收，并在驗收后28日內(nèi)書面通知乙方同意或提出修改意見，雙方根據(jù)修改工程量的多少約定修改期限。乙方應按甲方意見進行修改并承擔因自身原因造成的修改費用。
10.2.2 甲方逾期未組織驗收或提出修改意見的，視為工程合格同意驗收，應辦理竣工結(jié)算手續(xù)。
10.2.3 竣工日期為乙方送交竣工驗收報告的日期，需修改后達到竣工驗收標準的，竣工日期為修改后提請甲方驗收的日期�？⒐と掌谝惨暈楸Ｐ奁鹗既掌�。
10.2.4 工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的工程，甲方不得使用;如甲方強行使用,則視為竣工驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量責任及其他責任均由甲方自行承擔。
10.2.5 因特殊原因部分工程暫時不能竣工的，雙方可簽訂甩項竣工協(xié)議處理。
10.2.6 竣工結(jié)算：竣工報告經(jīng)甲方同意后，乙方按國家有關(guān)規(guī)定或合同約定向甲方遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。甲方自收到報告和結(jié)算資料之日起28日內(nèi)進行審核確認，按合同約定向乙方支付工程尾款，同時甲、乙雙方辦理工程交接手續(xù)。甲方無正當理由逾期未辦理竣工結(jié)算的，應承擔乙方相應的保管費和利息損失。
11 違約責任
11.1 甲、乙方不能按合同約定履行自己的各項義務時應承擔相應的違約責任，包括支付違約金、賠償因違約給對方造成的經(jīng)濟損失。
11.2 甲方不能按時支付工程預付款、工程進度款、竣工結(jié)算款的，每延誤一日應向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。
11.3 由于乙方責任延誤工期的，延誤一日乙方應向甲方按已付工程進度款之和的 ‰支付違約金。
11.4 由于乙方責任導致工程質(zhì)量和室內(nèi)環(huán)境污染控制不達標的工程，乙方對工程質(zhì)量不合格的部位應進行徹底返工修理，對室內(nèi)空氣質(zhì)量不達標的應進行全面綜合治理，由于以上原因造成工程延期交付的視同延誤工期。
11.5 違約方承擔違約責任后，除符合以下情況而中止合同外，雙方均應繼續(xù)履行合同，以保持工程的連續(xù)性和已施工程的完好：
�。�1）合同已無法履行。
（2）甲、乙方協(xié)議停止施工。
�。�3）調(diào)解要求停止施工。
�。�4）仲裁要求停止施工。
�。�5）法院要求停止施工。
12 其他：有關(guān)保險、擔保、保修等內(nèi)容，雙方可以書面形式另行約定，作為本合同附件。
13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。一方因不可抗力不能履行合同時，應及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應在合理期限內(nèi)提供證明。
14 爭議解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解解決不成的，按下列第 種方式解決：
�。�1）依法向 人民法院提請訴訟。
�。�2）提交 仲裁委員會仲裁。
15 合同的生效：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
16 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；副本 份，甲方 份，乙方 份。
17 補充約定：
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
簽訂時間： 簽訂時間：
簽訂地點： 簽訂地點：
工程款合同范本8
原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________，電話：________________
被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。
________年________月________日，原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。
在進行安裝之前，原告通過被告楊________同被告________協(xié)商先預付一部分款項，待安裝完畢之后將剩余款項付清。
被告________在________年________月________日支付了預付款之后，于________月________日支付________元，________年________月________日支付________元，之后就拒絕再支付剩余款項。
________年________月________日，原告要求被告________量面積進行決算，被告________不但不予理會，還糾集其他人對原告進行毆打，原告撥打110，經(jīng)過民警的調(diào)解，被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費，并在一周內(nèi)付清所欠的勞務費。
被告________于當場支付醫(yī)療費________元后，于________年________月________日同原告丈量了干活的面積，由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米，安裝費為________元，醫(yī)藥費共計________元。
雙方經(jīng)過協(xié)商后約定剩余的欠款為________元，由被告人________支付。
但時至今日，被告一直未支付剩余的欠款________元。
綜上所述，原告為二被告進石膏墻的安裝，實質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。
依據(jù)《勞動法》等相關(guān)法律法規(guī)，原告享有法定的'權(quán)利，被告________最為雇傭方，被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為，嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。
因此，原告為維護自己的合法權(quán)益，現(xiàn)提起訴訟，請求法院公正裁決為盼。
此致__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款合同范本9
甲方：____________有限公司
乙方：________________
身份證號：____________
________________________
身份證號：____________
丙方：________________
身份證號：____________
甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定，在自愿、平等的基礎(chǔ)上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經(jīng)過充分協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”B—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”B—33#樓的重包方，和內(nèi)蒙古XX建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的.《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權(quán)將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔保關(guān)系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款，丙方有權(quán)處置這套房屋，甲方無權(quán)收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權(quán)依法處置抵押物。
六：本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關(guān)系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份，自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效，協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
工程款合同范本10
甲方：_________
乙方：_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下：
一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款：
1．甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售；
2．甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉�、抵押，致使乙方�?quán)利無法實現(xiàn)；
3．甲方保證抵工程款的房屋無產(chǎn)權(quán)上的.爭議，現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證；
4．甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。
5．甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
三、本協(xié)議書簽訂后，乙方即擁有上述房屋的所有權(quán)（包括但不限于自用、出租、轉(zhuǎn)讓、抵押等）。
四、本協(xié)議書簽訂后，乙方有權(quán)立即辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)，或暫不辦理登記手續(xù)時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。
五、物業(yè)管理費用：
1．如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書簽訂后12個月內(nèi)入伙的，則以實際入伙時間計交物業(yè)管理費用；
2．如在本協(xié)議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業(yè)主應按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1．甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù)，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發(fā)票，提供相關(guān)資料，辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項工作；
2．甲乙雙方需按照規(guī)定各自負擔辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1．乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下；
2．自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協(xié)議；
3．自本協(xié)議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；
4．不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應根據(jù)乙方或購房業(yè)主的要求，辦理相應一切手續(xù)（包括但不限于預購登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等）。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產(chǎn)權(quán)證，乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議，自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方（蓋章）：_____________
授權(quán)代表（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（蓋章）：_____________
授權(quán)代表（簽字）：_________
_________年____月____日
工程款合同范本11
甲方：XXXX有限公司
乙方：XXXXXX有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達成以下協(xié)議：
1、 乙方申請將甲方所欠乙方XXX項目外墻涂料工程款￥XXXX，現(xiàn)
乙方申請將該筆款項轉(zhuǎn)給XXX，由XXX在XXXX購買住宅一套，該房屋戶名寫為XXXX，身份證號XXXXXXXXXXXXXXXXXXX，若產(chǎn)生一切責任由XXXXXX春承擔。
2、 該筆費用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù)，請財務部門審核。該筆費
用轉(zhuǎn)為乙方住宅購房款后，甲方無需再行支付給乙方
3、 乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責任和糾紛與XXXXXXX有限公
司無關(guān)。
甲方：______________
乙方：______________
_____年_____月_____日
工程款合同范本12
甲方：
乙方：
丙方：
1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項目建設工程合同，合同編號為 ，合同金額為 萬元，(b) 項目建設工程合同，合同編號為 ，合同金額為 萬元;上述兩份合同總額為 萬元，上述合同工程內(nèi)容均已完成，正在進行結(jié)算中，乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房，并轉(zhuǎn)讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)
2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議：
一、 以房抵款金額及方式：
1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區(qū) 街 號 項目 號 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬元。
2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付，價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致，該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權(quán)證書使用。
二、房屋有關(guān)狀況：
1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準)，單價 元/平方米，房款總額為 元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價是多少，丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符，超出或不足的面積按本合同約定的單價，多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》第 條)
三、原合同工程結(jié)算、付款約定：
因乙方承攬甲方的工程的`原合同正在進行結(jié)算中，若結(jié)算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款，其余款項，三方同意為簡化三方之間付款程序，由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
四、甲方的協(xié)助
1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2、甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉�、抵押，致使乙方�?quán)利無法實現(xiàn);
3、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜，甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
4、在原合同規(guī)定的工程竣工后，甲、乙雙方確定最終結(jié)算額，且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后，甲方與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙處購得此房，房款交于乙方，并承諾本協(xié)議簽訂之日起關(guān)于此房的一切經(jīng)濟糾紛與甲方無關(guān)。丙方除結(jié)構(gòu)問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫螅駝t由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。
六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋物業(yè)管理費(元/月)，不論丙方是否實際入住。
七、丙方簽訂此合同時，不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過程中的稅費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時，三分同意為簡化付款程序，由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結(jié)算。
八、本協(xié)議簽訂后，視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方，甲乙雙方抵付行為完成。
九、本協(xié)議未盡事宜，三方簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議，由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成，任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份，甲方四分，乙方兩份，丙方一份。
甲方： 乙方： 丙方：
日期： 日期： 日期
工程合同實務問題
1. 情境：
建設工程施工合同約定的工程款支付進度比例為：“進度款70%，整體工程驗收合格并取得竣工驗收備案證書后分三期（每期一年）支付至結(jié)算價款的95%，剩余5%待質(zhì)保期滿后支付”。
2. 問題：
如果承包人中途解約，工程尚未完工，承包人是否有權(quán)要求發(fā)包人提前一次性支付全部已完工程價款？發(fā)包人是否有權(quán)以合同約定的付款進度比例來抗辯？質(zhì)保金應否在應付工程款中預留暫扣？
3. 分析：
�。�1）如果支持承包人一次性提前支付全部已完工程款的主張，勢必造成發(fā)包人提前支付大額工程款的資金壓力；同時也可能誘使承包人惡意解除合同，提前回款，尤其是在承包人墊資施工的情形下；
�。�2）但如果支持發(fā)包人關(guān)于付款進度的抗辯，嚴格按照合同約定比例來支付，又可能涉及到承包人遲遲無法取得工程款的問題，因為即便可以對已完工程進行驗收合格，但有些合同約定的比如“整體工程竣工驗收、取得備案證書、分期付款”等條件往往在短期內(nèi)無法實現(xiàn)，且很大程度上受發(fā)包人因素影響（比如未取得建設審批無法驗收、資金壓力長期停工不復工等等），勢必導致承包人權(quán)益遲遲得不到保障。
�。�3）此外，由于合同提前移交面臨的質(zhì)量保修責任未來難以區(qū)分，預留質(zhì)保金無疑會損壞承包人權(quán)益，不預留質(zhì)保金又會對發(fā)包人不公。此時是留是付，應當如何抉擇？
【工程款合同】相關(guān)文章：
工程款合同03-23
工程款抵房款合同03-10
工程款結(jié)算還款協(xié)議04-24
工程款保證書12-31
工程款申請書05-20
工程款支付申請書05-29
工程款支付承諾書03-13
關(guān)于撥付工程款的申請書11-24
工程款申請書13篇05-21