- 相關(guān)推薦
金剛砂地坪施工合同范本（精選5篇）
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？以下是小編為大家收集的金剛砂地坪施工合同范本（精選5篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
金剛砂地坪施工合同1
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價 元/m2
4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標準及施工條件
5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-5施工前定作方向承攬?zhí)峁┦┕D紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標準與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-2施工中因停電，停水連續(xù)影響24小時以上，或連續(xù)間歇性停電停水三天以上者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。
9、違約責任
9-1雙方應(yīng)嚴格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負責承擔。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負責協(xié)調(diào)保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的'款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
金剛砂地坪施工合同2
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟責任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、涂裝顏色：
四、工程面積：
五、施工類型：環(huán)氧平涂地坪
六、承包方式：包工包料包驗收
七、合同單價： 元/m2
八、總造價(暫定)： (說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)
第二條工程期限
本工程合同總工期為 天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;
第三條雙方責任
一、甲方責任
1、合同簽定時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔水、電費用;開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或塵土雜質(zhì);施工期間不安排交叉施工;施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進行協(xié)調(diào)、安排;甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進出影響施工質(zhì)量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。
2、協(xié)助未驗收的.完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。按商定的付款條款支付乙方工程款項;
3、工程完工三個工作日內(nèi)組織相關(guān)單位程驗收，逾期未驗收視為合格。
二、乙方責任：
1、按照施工設(shè)計圖紙工藝施工，并保證施工材料合格;保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，并接受甲方工程監(jiān)理的監(jiān)督和正確的指導(dǎo);
2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應(yīng)的成品保護工作;切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付
一、合同簽訂后甲方即付給乙方總工程款的%;
二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預(yù)付款等比例扣除);
三、工程竣工驗收合格一周內(nèi)，乙方編制結(jié)算文件至甲方，甲方在五個工作日之內(nèi)審核完畢并支付至結(jié)算款的。
四、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行帳戶匯款。若需采用現(xiàn)金或支票結(jié)款時，經(jīng)雙方議定后，可由乙方經(jīng)辦人員持乙方財務(wù)簽章的“收款委托書”到甲方辦理，乙方經(jīng)辦人不能提供“收款委托書”時，甲方應(yīng)拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。
第五條違約責任
一、本工程以竣工驗收合格后，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)應(yīng)無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用由甲方負責。
二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標準
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。
二、 驗收主要依據(jù)：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。
第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向乙方所在地仲裁機關(guān)申請或向人民法院起訴。
第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
金剛砂地坪施工合同3
甲方：電話：
乙方： 電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負責環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪
第三條：工程質(zhì)量標準
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴?裂縫及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標號不低于C25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當根據(jù)本合同規(guī)定進行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
金剛砂地坪施工合同4
甲方：_______________有限公司
乙方：_______________班組
為了適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，改革經(jīng)營管理模式，完善企業(yè)管理制度，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，地坪工程分包給乙方。為使工程順利進行，特簽訂本協(xié)議書。
一、承包方式和承包范圍
1.1承包方式，包工、包質(zhì)量、包節(jié)約材料、包工期、包安全、包文明施工。
1.2承包范圍
1.2.1地下室所有混凝土地面及一層車庫地面的施工(含各小房間內(nèi)，及汽車坡道)具體施工部位由甲方現(xiàn)場指定。
1.2.2所有地面清理滿足無碎砼、砂漿等垃圾，保證基層結(jié)合面整潔，材料上下料、攪拌、運輸，小型機具和輔材均包含在內(nèi)。作業(yè)后要做到工完料清。
1.2.3包所有鋼筋下料和成型、運輸、綁扎等。
1.2.4所有沿墻排水溝的切割、找坡至集水坑的連接，保證水平等工作。
1.2.5現(xiàn)場清理(省文明工地驗收標準)。砂漿的上下料、攪拌、運輸(作業(yè)后要做到工完料清)，如甲方安排人員開攪拌機，在結(jié)算時扣除人工。
1.2.6工程量的最終解釋權(quán)歸甲方所有。
二、工程結(jié)算方式及承包單價
2.1工程結(jié)算，按設(shè)實際施工面積_____________元∕㎡，該價格均包括“人工工資(綜合考慮地下室施工時的材料難度)、小型機械、小型工具、車旅費、排水溝支模、切縫、基層清理、澆筑砼地坪、砼表面灑干灰、排水溝側(cè)壁粉刷及找坡、調(diào)直及綁扎鋼筋、保養(yǎng)、租用翻斗車等，安全文明施工獎1元∕平方，如果在施工進度、施工質(zhì)量、安全文明不滿足公司或項目部的要求，扣_____________元∕平方.以上單價已綜合考慮砼澆筑的厚度，施工質(zhì)量必須達到江蘇省”揚子杯“標準，施工質(zhì)量經(jīng)甲方人員現(xiàn)場核定，達不到_____________省”揚子杯“標準則單價均按以上單價的_____________%結(jié)算。(工程結(jié)算由項目部初審，最終由公司總部審核確定)。結(jié)算時應(yīng)提供工人工資表，具體以公司財務(wù)要求為準。
2.2付款方式
本工程總體竣工后付至總量的_____________%，余款在春節(jié)前付清。如有跨年度工程，按已完合格工程的_____________%付款。
2.3工程點工，預(yù)估在本工程發(fā)生的點工單價，技工_____________元∕工日;普工_____________元∕工日;技工完成普工_____________元∕工日。
2.4乙方已考場內(nèi)工地的實際情況，單價已綜合考慮施工難度，乙方不得再以任何借口要求甲方增加費用。
三、工程要求
3.1甲方根據(jù)總工期要求，編制施工總進度計劃，乙方按進度計劃及時安排人員進場施工，在此基礎(chǔ)上，乙方編制詳細的周計劃，月計劃，如果由于乙方計劃不周，組織不力，技術(shù)力量不足，造成工程延誤，甲方將予罰款處理并由乙方賠償甲方由此造成的損失。
3.2乙方若達不到規(guī)定進度要求，甲方有權(quán)安排其它班組施工，所有工作量按甲方同乙方所簽價格_____________%從乙方結(jié)算中扣除(或以_____________元∕每工)，另乙方向甲方支付管理費(該工作______量價款的_____________%)
3.3工期按甲方總進度計劃，工期只準提前，不得拖延，如拖延一天罰款_____________元∕天。
3.4甲方有權(quán)監(jiān)督乙方進行夜間施工
四、權(quán)力和義務(wù)
4.1甲方權(quán)利
4.1.1甲方有權(quán)審查乙方隊伍組成的合理性，當甲方發(fā)現(xiàn)乙方隊伍中有不適合本工程的工作人員，有提議撤換的權(quán)利。
4.1.2甲方有權(quán)對乙方施工的項目進行抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，指令整改，其損失部分由乙方自行負責。
4.1.3當甲方發(fā)現(xiàn)乙方不能確保工程進度和質(zhì)量以及違反上述各條款時，甲方有權(quán)辭退乙方，價格按完成工作量的_____________%結(jié)清賬目，限在2天內(nèi)離開工地。
4.1.4若未經(jīng)甲方允許，乙方無故中途退場，則視為違約，甲方一律不予結(jié)賬。
4.1.5甲方代辦的一切費用，由甲方在乙方承包款中扣除。
4.2甲方義務(wù)
4.2.1施工期間，甲方向乙方提供必需的住宿條件及相應(yīng)的施工工具、設(shè)備、生活設(shè)施等。
4.2.2施工完畢，經(jīng)甲方驗收合格，對乙方完成的工程量進行結(jié)算并按約定付款。
4.3乙方權(quán)利
4.3.1要求甲方提供施工必須的相應(yīng)工具，設(shè)備及生活設(shè)施條件。
4.3.2施工完畢，經(jīng)驗收合格，要求甲方按合同約定結(jié)算付款。
4.4乙方義務(wù)
4.4.1乙方負責組建政治素質(zhì)、技術(shù)素質(zhì)合格的職工隊伍，并將花名冊及身份證等相關(guān)證件呈報甲方備案。每個職工簽好上崗協(xié)議書，方可上崗作業(yè)。
4.4.2乙方在施工期間，用料必須注意節(jié)約，不得浪費，如發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象。按浪費數(shù)量的價格處于十倍罰款。
4.4.3乙方自行辦理職工人身保險、勞動保護品，合作醫(yī)療、進場施工有關(guān)證件。醫(yī)療福利費已包括在承包單價中，乙方不開小灶，甲方提供的一切，乙方均應(yīng)加倍愛護，如有損壞，照價賠償。
4.4.4乙方必須制定安全生產(chǎn)技術(shù)措施，嚴格遵守安全生產(chǎn)操作規(guī)程，乙方發(fā)生的任何安全事故，由乙方自行負責，與甲方無關(guān)。
4.4.5乙方工人不得在宿舍內(nèi)私拉電線電源，燒電爐、熱得快等類似電器，后果自負。
4.4.6乙方在施工全過程中必須加強對自己隊伍的管理教育。所有人員必須遵守甲方的各項規(guī)章制度、管理條件，決不允許酗酒、賭博、偷盜、打架斗毆。如有上述現(xiàn)象發(fā)生，甲方將視情節(jié)輕重，處以__________到_________元的罰款，直至清除出工地并交當?shù)毓膊块T處理。
4.4.7乙方派項前進同志為工地代表，全權(quán)處理乙方施工中的一切事務(wù)，乙方代表必須常駐現(xiàn)場，并積極配合項目部人員做好各項檢查。有事離開現(xiàn)場必須請假征得同意，安排好工作后方可離開，超出處以__________元∕天罰款，擅自離開工地者，處以________元∕天罰款。
4.4.8乙方內(nèi)部的事情由乙方自行解決，乙方必須以自己當?shù)氐氖┕り犖闉橹�，進場施工的一切手續(xù)，由乙方自行辦理，如因手續(xù)不全發(fā)生的后果，乙方自負。
4.4.9乙方選派施工人員必須是適合從事體力勞動，凡高血壓、心臟病、年齡(男同志超過60周歲(含60周歲)的工人，女同志超過50周歲(含50周歲)的'工人)不得施工作業(yè)，其中女同志比例不得超過總?cè)藬?shù)的10%。
五、乙方工作內(nèi)容要求事項
5.1各墻面基層處理、澆水濕潤等一切準備工作。
5.2施工區(qū)域內(nèi)按水平線標準設(shè)置灰餅或支模。
5.3混凝土澆筑要振搗密實，有防水的地面，一定要注意成品保護，不得隨意損壞防水，施工過程含材料的上下料、運輸、振搗、收面層、灑水養(yǎng)護、分格縫的切割、鋼筋的調(diào)直和綁扎。
5.4施工通道的臨時腳手架的搭設(shè)。
5.5排水溝修粉成型、找坡等施工的一切工序，以及清理工作。
5.6具體工作內(nèi)容按乙方承包范圍。
六、質(zhì)量要求面層收光時必須用機械處理(考慮到停車場為環(huán)氧地坪)工程施工質(zhì)量逐層評定，必須符合現(xiàn)行建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范要求。
6.1混凝土澆筑應(yīng)一次成型，且結(jié)合牢固，無空鼓、裂縫。
6.2面層收光、不得有裂紋、脫皮、起砂等現(xiàn)象。
6.3護角角鋼和排水溝角鋼應(yīng)順直、平整，不得彎曲變形。
6.4分格縫的設(shè)置及線條的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計要求，寬度和深度應(yīng)均勻。
6.5面層的坡度應(yīng)符合圖紙及規(guī)范要求，不得有倒泛水現(xiàn)象和積水現(xiàn)象。
6.6地坪平整度≤4mm驗收，標準按《建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》驗收。
6.7其余應(yīng)滿足甲方技術(shù)交底要求。
6.8乙方服從建設(shè)單位、監(jiān)理、現(xiàn)場施工技術(shù)人員、項目部及公司領(lǐng)導(dǎo)的驗收。
6.9如乙方施工的分部分項驗收不合格，乙方必須返工，返工所發(fā)生的人工及材料費和所牽連發(fā)生的費用均由乙方承擔。
6.10每個施工段結(jié)束時，由甲方驗收后方可進行下個區(qū)域的施工，乙方必須隨做隨清、料盡場地清，且負責對成品的清理和保護，如不及時清理干凈，甲方有權(quán)派其他人員清理，發(fā)生的人工按_____________元∕小時計算，并處以_____________元∕次罰款，因此而造成的材料浪費由乙方負責，該費用直接從乙方工程款中扣除。
七、獎罰措施
7.1乙方必須服從總進度計劃的要求，只能提前不能逾期。如由乙方原因而造成的工期拖延，乙方將處_____________元∕天罰款。
7.2因乙方操作不當，造成粉刷層空鼓，開裂或粉刷質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量等級造成返工，其材料費、人工費由乙方負責，甲方將處_____________元∕天罰款，如因此而延誤工期，將按約處罰。
7.3乙方人員如有上班不戴好安全帽、穿拖鞋、硬底鞋、赤腳及其他違規(guī)行為的，甲方按規(guī)定予以_____________元∕次罰款。
7.4所有工程用水泥、砂等材料進場后乙方必須對數(shù)量進行簽字確認后采取領(lǐng)發(fā)料制度。甲方按國家現(xiàn)行定額進行核算，超出定額用量部分由乙方負責。決算時從乙方工程款中直接扣除。
7.5乙方人員應(yīng)嚴格執(zhí)行項目部的各項規(guī)定，不得有違規(guī)及偷盜現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生將按發(fā)生后果的10倍進行處理。
八、其他
8.1大型電動工具、拖車由乙方自帶
8.2撬、泥桶、直尺、刮尺、靠尺、鐵板、灰抄、線垂、麻線、電錘、鉆頭等小型工具均由乙方自行購買、自行保管，其費用已經(jīng)包括在承包單價中。
8.3本協(xié)議書未及事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)定再行簽訂補充協(xié)議。
8.4在施工中如發(fā)生對乙方的處罰情況，經(jīng)甲方按實際情況經(jīng)施工員(質(zhì)檢員)、現(xiàn)場管理、項目經(jīng)理簽字蓋章生效并直接從乙方工程款中扣除。
8.5乙方應(yīng)按國家規(guī)定妥善處理好工人工資發(fā)放問題，乙方在領(lǐng)取工程款時必須提供同等數(shù)額的工人工資表，否則甲方有權(quán)拒付工程款，若發(fā)現(xiàn)乙方未付工人工資時，甲方有權(quán)直接將工資支付給乙方工人。
8.6本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)叁份，乙方執(zhí)壹份，甲方簽字蓋章、乙方簽字后生效，賬目結(jié)清后自行失效
甲方_____________(代表)
乙方_____________(代表)
_____________年_________月________日
_____________年_________月________日
金剛砂地坪施工合同5
委托方(以下簡稱甲方)： 聯(lián)系地址： 聯(lián)系電話：
施工方(以下簡稱乙方)： 聯(lián)系電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)的法律法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，本著自愿 平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，具體條款如下：
第一條：工程概況
1：工程名稱：
2：工程地址：
3：承攬方式：
4：工程內(nèi)容及承包范圍：
5：工程總量：預(yù)計工程量約為最終
結(jié)算按實際工作量。
第二條：工程期限
1：本工程總工期為
2：本工程開工日期日;竣工日期 年 月 日。
第三條：技術(shù)質(zhì)量要求
1：工程質(zhì)量要求標準：按國家現(xiàn)行有關(guān)施工及驗收規(guī)范，達到優(yōu)良標準。乙方必須按照甲方提供的作業(yè)指導(dǎo)書及有關(guān)技術(shù) 質(zhì)量交底資料精心組織施工作業(yè)，達到甲方建設(shè) 設(shè)計 監(jiān)理及質(zhì)監(jiān)等部門聯(lián)合驗收評定合格標準。出現(xiàn)質(zhì)量問題必須服從甲方整改意見限期整改 修補 打磨。
2：建設(shè)單位驗收合格(耐磨面層不脫層、不起砂、表面光感一致)
第四條：合同價款及付款方式：
1：單價 人民幣(大寫)： ： 元)
2：根據(jù)預(yù)計工程量，合同總價為人民幣(大寫) ( ： 元)。最后結(jié)算以實際工作量乘以合同單價計算。
3：付款方式與期限
�、疟竞贤こ掏旯ひ淮涡愿�100000元作進度款。
⑵剩余工程尾款于2016年9月1日前全部結(jié)清。
�、羌追揭袁F(xiàn)金支票或銀行電匯的方式向乙方支付工程款，工程款請匯入以下賬戶：開戶行：中國農(nóng)業(yè)銀行景鴻支行
戶名：陳XX X2XXX48 0X19 4X70 77X75
第五條：雙方責任
1：甲方
�、� 提供現(xiàn)場，協(xié)調(diào)乙方與工程現(xiàn)場總包單位的協(xié)作關(guān)系，以保障進度的順利實施;
�、� 按合同規(guī)定按時付款結(jié)算。
�、� 提供安全的作業(yè)環(huán)境，設(shè)備機械用具(設(shè)備機具如有丟失需照價賠償)及水電接入點。
�、� 提供臨時住宿。
2：乙方
�、� 負責提交進度計劃和有關(guān)資料，嚴格按照操作規(guī)程和施工方案進行施工，保質(zhì)按期完成施工。
�、� 遵守現(xiàn)場安全文明施工的管理規(guī)定，如因乙方的責任造成的費用和罰款，由乙方承擔。
3：乙方不履行上款各項義務(wù)，造成延誤和甲方損失，應(yīng)對甲方的損失給予賠償。
第六條：違約責任和仲裁
一、合同生效后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變更或解除。如乙方不經(jīng)甲方同意，單方解除合同時，因由乙方賠償甲方支付合同總價20%的違約金，并賠償由此給對方造成的經(jīng)濟損失;如甲方不經(jīng)乙方同意，單方解除合同時，應(yīng)由甲方賠償乙方支付合同總價的20%的違約金，并賠償由此給對方造成的'經(jīng)濟損失。
二、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，每逾期一天，應(yīng)償付給甲方按預(yù)算造價的萬分之一的逾期違約金;屬于包工不包料的，每逾期一天，應(yīng)償付給甲方按預(yù)算人工費千分之二的逾期違約金。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應(yīng)付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。需雙方協(xié)商決定。
四、實行合理化建設(shè)獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)有關(guān)政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
五、甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生爭議，首先應(yīng)本著友好態(tài)度協(xié)商解決，若經(jīng)協(xié)商不能解決，可向工程所在地的勞動仲裁委員會申請仲裁，對仲裁結(jié)果不服，可向工程所在地的人民法院提起訴訟。
第七條：竣工驗收
1：本地坪工程全部完成后，乙方通知甲方按本合同第三條規(guī)定的技術(shù)質(zhì)量要求驗收。
2：遵守施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)，文明施工的規(guī)定服從甲方的合法指令，否則均視為乙方違約。
第八條：保修服務(wù)
施工完畢后一年內(nèi)，由于乙方施工所引起的工程質(zhì)量問題，由乙方提供免費修補。因人力不可抗拒因素或第三方引起的質(zhì)量問題，不屬于保修范圍，但乙方應(yīng)提供服務(wù)，費用另議;保修期滿后，乙方保證繼續(xù)提供服務(wù)，費用另議。
第九條：其他條款
一：本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成可向人民法院提起訴訟。
二：本合同一式貳份。
三：本合同自雙方簽訂之日生效，結(jié)算全部款項后本合同自然終止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【金剛砂地坪施工合同】相關(guān)文章：
地坪施工合同04-04
地坪施工方案08-02
地坪修整施工工程合同范本02-20
耐磨地坪施工合同范本（精選16篇）07-18
環(huán)氧地坪施工方案08-05
耐酸堿環(huán)氧地坪地面施工方案08-21
施工的合同02-16
道路施工合同08-24
施工合同通用09-28
水電施工合同03-27