項目施工合同（通用10篇）
在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？以下是小編為大家整理的項目施工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目施工合同 篇1
發(fā)包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
為了全面履行施工合同，加強對工程項目的管理，提高企業(yè)經(jīng)濟效益，增加項目經(jīng)理及項目相關(guān)人員的收入，經(jīng)甲方研究決定，對該工程項目的管理實行責(zé)任承包制。通過對乙方的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、施工業(yè)績、管理能力、風(fēng)險抵押等方面的綜合考評，確定乙方即某項目部為工程項目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠實信用的原則，達成如下協(xié)議：
一、工程項目概況：
1、工程項目名稱：
2、工程項目地點：
3、工程項目承包方式：
4、工程立項批準(zhǔn)文號：
二、工程項目期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天；
開工日期：______年______月______日；
竣工日期：______年______月______日。
三、工程項目結(jié)算及付款方式
1、合同生效后______日內(nèi)，甲方付______萬元（￥______元）工程預(yù)付款。
2、甲方按核實的工程進度，于收到工程月報______日內(nèi)支付工程進度款。
3、工程進度款支付達工程總造價的______%時，不再按進度付工程款，而在辦完交工驗收后一個月內(nèi)支付______%的款，留______%的質(zhì)保金，保修期滿后支付結(jié)乙方。
4、若甲方拖欠工程款時，應(yīng)按本工程經(jīng)當(dāng)時貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時，其造成乙方停、窩工損失應(yīng)由甲方承擔(dān)，工期相應(yīng)順延。
6、在驗收過程中，如有不合格項目，應(yīng)當(dāng)在雙方驗收時商定的時間內(nèi)，由施工單位修好。否則，超過一天按保留價款萬分之三罰款。
7、撥付工程款時乙方應(yīng)到有關(guān)部門開“建筑安裝專用發(fā)票”，甲方憑蓋有乙方印章的發(fā)票撥付工程款。
8、甲方應(yīng)將工程款撥至乙方指定帳戶內(nèi)，不得直接撥至施工隊或班組，否則，所造成的.一切質(zhì)量和經(jīng)濟責(zé)任，由甲方負(fù)責(zé)。
四、建筑材料、設(shè)備的供應(yīng)和采購
1、工程材料、設(shè)備由乙方采購。
2、乙方采購的材料、設(shè)備，必須附有產(chǎn)品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認(rèn)為乙方提供的材料需要復(fù)驗的，乙方應(yīng)按要求提供復(fù)驗報告。經(jīng)復(fù)驗符合質(zhì)量要求的，方可用于工程；復(fù)驗不符合質(zhì)量要求的，應(yīng)退貨處理，其復(fù)驗費和退貨損失由乙方承擔(dān)。
五、工程項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：工程質(zhì)量符合___________________標(biāo)準(zhǔn)。
2、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關(guān)規(guī)定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現(xiàn)場簽證單及保修書等）。驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應(yīng)及時返工，費用由乙方自行承擔(dān)，返工導(dǎo)致工期延誤的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
六、質(zhì)量保修
1、本工程保修期限為______年，自工程竣工驗收合格起算。
2、在免費保修期內(nèi)，乙方應(yīng)保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。乙方在接到甲方維修通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話，應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責(zé)任，有權(quán)自行解決，由乙方承擔(dān)所有費用并加收_______%的勞務(wù)費。
乙方保修聯(lián)系電話：_____________；乙方保修聯(lián)系人：_____________。
七、違約責(zé)任
1、根據(jù)本合同的規(guī)定，一方的行為被視為違約的，違約方應(yīng)支付對方違約金為總造價的___%，若存在數(shù)次違約行為，違約金分別計算累計相加，但總額不得超過承包價款的___%。
2、違約金的承擔(dān)不影響本合同規(guī)定的罰款、費用、損害賠償?shù)绕渌?jīng)濟責(zé)任的承擔(dān)。
八、爭議解決
1、雙方在履行承包合同產(chǎn)生糾紛時，首先應(yīng)協(xié)商解決；
2、雙方協(xié)商解決不成時，依據(jù)公司工程項目責(zé)任承包管理辦法，進行調(diào)解。
九、簽訂地點
本合同在__________________簽訂。
十、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當(dāng)事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十一、合同生效
本合同自在__________________生效。
十二、合同份數(shù)
本合同一式___份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí)___份，承包人執(zhí)___份。
發(fā)包人：
日期：
承包人：
日期：
項目施工合同 篇2
發(fā)包方（簡稱甲方）：
承包方（簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條：工程概況
一、工程名稱：
工程地點：
工程內(nèi)容：
質(zhì)量等級：必須保證合格，爭創(chuàng)優(yōu)良。
合同價款：______萬元整（______元整）。
二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程質(zhì)量）。
三、開工日期：____年___月___日；
竣工日期：______年___月___日；
總?cè)諝v工期：______天。
第二條：圖紙
一、圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：1套
二、圖紙?zhí)峁┤掌冢篲___年___月___日。
第三條：雙方一般責(zé)任
一、甲方駐工地代表：
二、乙方駐工地代表：
三、甲方工作
1、乙方提供工程施工的有關(guān)設(shè)計圖紙，并進行技術(shù)交底。
2、駐地工程現(xiàn)場甲方代表對工程施工方案、進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、簽證。并參與各階段的驗收工作，負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙的處理，設(shè)計變更的簽證。
3、鄉(xiāng)級以下單位或個人的協(xié)調(diào)工作由乙方自行負(fù)責(zé)。
4、審查認(rèn)可工程決算，組織工程驗收。
5、甲方有權(quán)對全部工程的所有部位及其任何一項工藝、材料和工程設(shè)備進行檢查和檢驗。若發(fā)現(xiàn)不合格可發(fā)出返工、停工及復(fù)工通知書，而造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、乙方工作
1、乙方與甲方簽訂合同后，乙方不得轉(zhuǎn)包。如果承包單位擅自將工程轉(zhuǎn)包出去，屬承包者違約，承包者應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
2、程項目經(jīng)理必須常駐工地，配合甲方施工技術(shù)人員處理和解決有關(guān)工程事宜。
3、乙方必須安全施工，如乙方原因發(fā)生工傷事故和對周圍的人、物造成傷害，由乙方自行承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、乙方應(yīng)按水利工程質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)對工程質(zhì)量進行自我評定，建設(shè)方復(fù)核，質(zhì)檢單位核定。
第四條：工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量等級：必須保證工程合格，爭創(chuàng)優(yōu)良。
二、乙方應(yīng)建立和健全質(zhì)量保證體系。在工地設(shè)置專門的質(zhì)量檢查機構(gòu)，配備專職的質(zhì)量檢查人員，建立完善的質(zhì)量檢查制度。
三、乙方應(yīng)嚴(yán)格對工程使用的材料和工程設(shè)備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質(zhì)量檢查，作好質(zhì)量檢查記錄，并向甲方遞交自檢報告。
四、乙方的質(zhì)量檢測機構(gòu)必須取得省級以上計量認(rèn)證合格證書，并經(jīng)州水利工程質(zhì)量監(jiān)督站認(rèn)可，方可從事質(zhì)量檢測工作，檢測人員必須持證上崗。
五、隱蔽工程和工程的隱蔽部位由乙方的自檢確認(rèn)具備覆蓋條件后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現(xiàn)場甲方代表驗收，甲方代表接到通知書24小時內(nèi)應(yīng)到現(xiàn)場檢驗，認(rèn)可簽證后，乙方才能進行覆蓋，進行下一道工序施工。甲方代表未按時檢查驗收，乙方質(zhì)量檢驗部門檢驗確認(rèn)合格后，即可隱蔽繼續(xù)施工，甲方應(yīng)予承認(rèn)并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議，經(jīng)復(fù)查合格者，其費用由甲方負(fù)責(zé)；不合格者，由乙方負(fù)責(zé)，因此造成工期損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
六、如乙方未按設(shè)計要求施工，導(dǎo)致工程質(zhì)量不合格，其后果由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)。
第五條：合同價款
一、建筑工程按雙方認(rèn)可價，實行總報價中的綜合單價承包，因工期短，施工中綜合單價不因市場、政策的變化而變化，一次性包死。
二、本合同工程量清單中所開列的工程量，為估算工程量，結(jié)算時的工程量應(yīng)是承包方實際完成的工程量，并得到甲方和業(yè)主單位認(rèn)可的工程量。
第六條：材料、設(shè)備供應(yīng)
材料、設(shè)備供應(yīng)范圍的劃分檢驗：
一、本工程所需材料、設(shè)備一般由承包方組織供應(yīng)，按規(guī)定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應(yīng)積極配合。
二、所有材料、設(shè)備、成品、半成品均附有合格證，都要經(jīng)甲方檢查驗收，簽交物資驗收合格單，方可進場，已進場的物資未經(jīng)甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。
三、已進場的物資，若發(fā)現(xiàn)不合格，乙方必須迅速將其運出場外。
四、沒有合格證書，且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等，均不得用于本工程，若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果，由責(zé)任一方負(fù)責(zé)。
第七條：工期順延
如遇下列情況，經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場代表簽證后，工期作相應(yīng)順延，并用書畫形式確定順延期限：
一、屬包干系數(shù)范圍的重大設(shè)計變更；提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)，使基礎(chǔ)超深；施工方法與設(shè)計規(guī)定不符而增加工程量影響施工進度。
二、因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害（如臺風(fēng)、水災(zāi)、自然原因發(fā)生的火災(zāi)、地震等）而影響工程進度。
三、甲方上級主管部門下達與本工程施工工期有直接影響的因素。
第八條：工程款支付方式
一、工程款支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。
二、工程預(yù)付款：按照雙方約定支付（竣工驗收后1個月后付清）。
三、本工程稅金由甲方到當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門自行繳納。
第九條：竣工與結(jié)算
一、工程竣工驗收前，做好施工范圍內(nèi)的場地清理及工程的養(yǎng)護，當(dāng)工程具備驗收的條件下，乙方即可向甲方提交工程驗收申請報告。
1、工程施工竣工總結(jié)及大事記；
2、工程施工進度及工程驗收時的`照片、驗收結(jié)論；
3、工程竣工、竣工決算及竣工工程量清單；
4、本工程單元質(zhì)量評定表（含原始施工記錄資料）、建筑材料的試驗檢測資料。甲方審核后認(rèn)為工程具備驗收條件，應(yīng)在收到驗收申請報告后的28天內(nèi)組織驗收。
二、本合同造價結(jié)算方式：按實際發(fā)生工程量結(jié)算。
第十條：違約責(zé)任
一、按經(jīng)濟合同法的有關(guān)規(guī)定，如工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求，甲方有權(quán)要求乙方對工程限期處理或返工，費用乙方自理。不按甲方意見返工，甲方有權(quán)不支付費用。
二、如乙方不履行合同或在施工中未經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，自行撤出施工現(xiàn)場致使工程造成損失，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
三、施工中若發(fā)現(xiàn)乙方不能按設(shè)計要求和工期組織施工或保證施工質(zhì)量，進度達不到要求時，甲方有權(quán)終止合同，變更施工隊伍，由此所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
四、因甲方原因影響工程進度的，工期順延。
第十一條：糾紛處理
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調(diào)解，調(diào)解無效時，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十二條：工程保修
工程竣工驗收后，甲方在乙方工程總價款中扣下_____%的工程款作為工程保修金，保修期一年。在保修期內(nèi)屬乙方的工程質(zhì)量問題，則由乙方無條件及時進行返修，費用自理，保修期滿，工程運行正常，無質(zhì)量問題，甲方一次性退還乙方工程保證金。
第十三條：附則
一、本合同共份，正本___份，副本___份，合同附件___份，甲乙雙方各執(zhí)正本___份，其余由甲乙雙方送有關(guān)部門備案。
二、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收符合設(shè)計要求，保修期滿終止。
三、合同未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，甲、乙雙方達成協(xié)議作為本合同的一部份，具有同等法律效力。
發(fā)包人：
日期：
承包人：
日期：
項目施工合同 篇3
發(fā)包人：
承包人：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：路西、南環(huán)路南。
工程內(nèi)容：室外消防監(jiān)控系統(tǒng)安裝。
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料。按設(shè)計及消防驗收圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容
三、合同工期
開工日期：20xx年4月20日
竣工日期：20xx年5月20日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)30天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家和地方有關(guān)消防工程的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)達到合格
五、合同價款:
人民幣xx(大寫)：柒拾叁萬伍仟元整(￥：735000.00)
六、合同生效
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定:雙方簽字蓋章后生效
七、適用法律和法規(guī)
(1)需要明示的法律、行政法規(guī)：我國現(xiàn)行的、與本工程相關(guān)的法律法規(guī)文件、消防頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范均適用于本工程。國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時的約定：雙方協(xié)商約定。
(2)承包人委托有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計工程施工圖紙，用于消防監(jiān)控系統(tǒng)驗收。費用由承包人負(fù)擔(dān)。
八、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
1.工程師：
1. 1監(jiān)理單位委派的工程師
姓名：
職務(wù)：
總監(jiān)代表
發(fā)包人委托的職權(quán)：
(1)本工程發(fā)布停工令、復(fù)工令、工期延誤，
(2)其他需要發(fā)包人行使的權(quán)力。
1. 2發(fā)包人派駐的工程師
姓名：
職務(wù)：工程部長
姓名：
職務(wù)：安裝工程師
2.發(fā)包人工作
2. 1發(fā)包人應(yīng)按要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件
(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)，施工中的水、電費由承包方負(fù)擔(dān)。
(4)提供工程地下管線資料
(5)雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作：雙方另行協(xié)商。
3.承包人工作
承包人應(yīng)按要求完成以下工作：
(1)需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)
(2)已完成工程成品保護的及費用承擔(dān)：
(3)施工場地清潔衛(wèi)生：
(4)在接到修理通知之日后2天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
(5)發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。
(6)質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
4、施工組織設(shè)計和工期
4. 1承包人提供施工組織設(shè)計、資質(zhì)證明材料和進度計劃的'時間：開工后2日內(nèi)。工程師確認(rèn)的時間：收到后2日內(nèi)批復(fù)。
4.2.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經(jīng)總監(jiān)理工程師和發(fā)包人批準(zhǔn)方可計算順延天數(shù)。
5、安全施工
承包人應(yīng)嚴(yán)格按照國家及法律、法規(guī)、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行，遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工;施工現(xiàn)場若發(fā)生安全事故所造成的損失，由承包單位自負(fù)，發(fā)包人不承擔(dān)任何責(zé)任。
九、合同價款與支付
9.1本合同價款采用固定總價合同。
(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的范圍：
本合同采用圖紙設(shè)計范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容及另行設(shè)計的監(jiān)控系統(tǒng)圖紙工作內(nèi)容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叁萬伍仟元整。(￥735000.00元)
9.2工程款的支付
雙方約定的工程款支付的方式和時間：
本工程無預(yù)付款，施工完畢后甲方、監(jiān)理等相關(guān)部門驗后合格后付至工程造價的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部門驗收合格后支付15%(，即11萬元)質(zhì)保金為工程造價的5%(，即3.675萬元)保修期為兩年，期滿后30日內(nèi)給予支付。
9.3承包人采購材料設(shè)備的約定：
�、疟竟こ瘫貌捎蒙虾ｘ欭埰放�，監(jiān)控自動報警系統(tǒng)采用北大青鳥，材料運到現(xiàn)場抽樣檢測，質(zhì)量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。
⑵管材符合圖紙設(shè)計要求。
工程承包范圍內(nèi)的全部材料和設(shè)備均由承包人自行采購，但必須符合圖紙設(shè)計及甲方要求，嚴(yán)格執(zhí)行報檢制度，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料、構(gòu)件、半成品不得用于本工程且保證用于本工程的材料與樣品相符，否則承擔(dān)違約責(zé)任。
十、工程變更
若發(fā)包人有設(shè)計變更，以書面形式通知承包人。
十一、竣工驗收
承包人應(yīng)在竣工驗收后15日內(nèi)將完整的1套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。
十二、違約、索賠和爭議
12.1雙方約定的承包人其他違約責(zé)任：
如果承包人未能按工程進度要求完成工程量，發(fā)包人有權(quán)下達書面通知書要求承包人按工程進度要求完成施工，經(jīng)兩次書面通知(間隔時間不少于10天)仍未達到工程進度要求的，發(fā)包人有權(quán)終止合同，承包人應(yīng)賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發(fā)包人支付0.3‰的誤期賠償金。
12.2爭議的解決方式
(1)若在履行合同時發(fā)生爭議，首先由建設(shè)行政主管部門進行調(diào)解，調(diào)解不成時，可向煙臺開發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟。
(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,本合同經(jīng)雙方簽字后生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。
十三、補充條款
13.1工程實施過程中項目部有關(guān)人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經(jīng)甲方同意后方得變動;
13.2施工過程中，承包方必須接受發(fā)包人代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督，服從發(fā)包人的協(xié)調(diào)，并主動配合;如有不服從，發(fā)包人有權(quán)責(zé)令其停工整頓或退場，造成的經(jīng)濟損失由承包人負(fù)責(zé);
13.3施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關(guān)部門的通報批評，則由發(fā)包人視情況對承包人進行相應(yīng)的經(jīng)濟處罰;
13.4嚴(yán)格施工安全，承包人應(yīng)對施工人員進行安全教育，不發(fā)生人身傷亡事故和火災(zāi)事故，并應(yīng)參加建筑、安裝工程保險，施工中由于承包人原因發(fā)生的質(zhì)量、安全事故及責(zé)任和經(jīng)濟損失均由承包人負(fù)責(zé);
13.5按時提供符合蓬萊工程所在地稅務(wù)部門要求的合格發(fā)票。
13.6本工程材料的檢試驗由承包人負(fù)責(zé)，指定在蓬萊市建筑工程質(zhì)量檢測中心。
13.7若承包人在無正當(dāng)理由的情況下，未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應(yīng)按工程合同價款的30%向發(fā)包人支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)發(fā)包人另行發(fā)包而增加的工程費用。
13.8承包方在施工過程中，所產(chǎn)生的水電費皆由承包方自行承擔(dān)。如逾期不付造成停電、停水，導(dǎo)致工期延長的后果由承包方承擔(dān)責(zé)任或由發(fā)包方直接從應(yīng)支付的工程款中予以扣除。
13.9承包人應(yīng)按照發(fā)包人與監(jiān)理公司的要求整理匯總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發(fā)包方違約金，且發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。
發(fā)包人：(公章)
日期：
承包人：(公章)
日期:
項目施工合同 篇4
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：______________________________
承包方(以下簡稱乙方)：______________________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
(一)工程名稱：__________________
(二)工程地點：__________________
二、工程承包范圍
安全維護及整改
三、合同工期
______天
四、工程造價
工程造價為：____________元整
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)
5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件____________號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2019)，《______省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號)，《______省建設(shè)工程計價辦法》，______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、______《______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《______建設(shè)造價》預(yù)算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準(zhǔn))，一次停水、停電8小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔(dān)。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔(dān)。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的______%.
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的______%，工程保修金留結(jié)算總價的`______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題______天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
十、違約責(zé)任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：
日期：
承包人：
日期：
項目施工合同 篇5
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
為加強土地開發(fā)整理，確保非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地的占補平衡，甲方將xxx鎮(zhèn)xxx村土地整理占補項目發(fā)包給乙方承建。為不誤農(nóng)時，保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，經(jīng)與乙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
甲方根據(jù)荊土資批[x]號文件立項批復(fù)，建設(shè)規(guī)�？偯娣e為xxx公頃（折xxx畝）。工程內(nèi)容由土地平整、田間道路、部分配套工程組成（具體詳見工程量表）。
二、雙方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)項目資金投入、工程施工檢查和新增耕地用于建設(shè)項目占用耕地的補充。乙方負(fù)責(zé)按甲方的規(guī)劃設(shè)計圖施工。工程質(zhì)量必須符合《湖北省土地開發(fā)復(fù)墾整理驗收辦法及標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求。
三、工程價款與付款方式
甲方對乙方實行包干投入，工程款總額人民幣大寫：xxx（小寫：xxx元）。資金以財政轉(zhuǎn)移支付方式撥付，乙方在資金的使用上必須做到規(guī)范、安全、有效。
付款方式：
首期：
乙方工程施工隊進場施工，甲方支付乙方合同價款總額的50%，作為項目實施的.啟動資金，由乙方專款用于該項目的土地開發(fā)整理。
二期：工程項目施工完工，經(jīng)甲方初驗后，付工程合同價款總額的40%，余款10%待上級部門驗收后一次性付清。
四、其他事項
1、排水費實行包干，甲方付給乙方排水費元，乙方負(fù)責(zé)本項目全程排水。
2、乙方負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，承擔(dān)一切安全責(zé)任。
五、工期
總?cè)諝v工期xx天。自20xx年xx月xx日起至20xx年xx月xx日止。
六、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。本合同自簽訂之日起生效，甲乙雙方共同遵守。
發(fā)包人：
日期：
承包人：
日期：
項目施工合同 篇6
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
身份證號碼：_________
甲方現(xiàn)將_____工程基礎(chǔ)土石方分項工程人工勞務(wù)承包給乙方，根據(jù)甲乙雙方多次共同協(xié)商，在平等一致的基礎(chǔ)上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執(zhí)行。
第一條：工程概況：
1、工程名稱：____________________。
2、工程地點：____________________。
第二條：承包范圍：
發(fā)包方所提供的施工圖中所含_____車庫_____工程基礎(chǔ)土石方分項工程基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)、部分外運土石方、內(nèi)轉(zhuǎn)土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內(nèi)容。
第三條：工期：
�。ㄒ唬╅_工日期：_____年_____月_____日（根據(jù)甲方的工期要求）。
�。ǘ┛⒐と掌冢篲____年_____月_____日（根據(jù)甲方的`工期要求）。
第四條：工程價款：
1、分部分項工程單價如下：
獨立基礎(chǔ)：基礎(chǔ)土石方分項工程頁巖_____元/m（條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)）、砂巖_____元/m（條形基礎(chǔ)、電梯井、塔吊基礎(chǔ)）。
人工挖孔樁：土方_____元/立方米，頁巖_____元/立方米，板石（需要水鉆施工）_____元/立方米，土方中孤石按實際方量_____元/立方米。安全帽等）、夜間施工加班費、加餐費、場內(nèi)材料轉(zhuǎn)運費及清除垃圾轉(zhuǎn)運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內(nèi)容：
�。�1）人工開挖場內(nèi)土方及建筑垃圾。
�。�2）人工開鑿場內(nèi)石方并滿足現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范要求。
�。�3）平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉(zhuǎn)運到甲方指定地點。
�。�4）場內(nèi)排水工作。
�。�5）施工用腳手架的搭拆。
�。�6）完成該單項工序所需的各種設(shè)備及工、用具等一切低值易耗品（如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等）。
�。�7）完成該分項工序的安全責(zé)任及相應(yīng)的安全勞保用品費用。
（8）XX省文明工地施工要求本單項工序應(yīng)做的工作。
2、零星簽證計時工60元/工日。
3、室內(nèi)取土夯實、回填______元/m（含取土、運土、分層回填、夯實）。
4、算工程量。
第五條：施工技術(shù)要求：
�。ㄒ唬┗A(chǔ)土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術(shù)交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
（二）乙方代表必須指揮工人嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底和施工規(guī)范嚴(yán)格施工。
（三）每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責(zé)任及工作：
�。ㄒ唬┘追焦ぷ鳎�
1、為施工協(xié)調(diào)有關(guān)工作關(guān)系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導(dǎo)乙方施工，并對質(zhì)量安全工作進行質(zhì)量監(jiān)督檢查。
（二）乙方工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行合同中對工程工期、質(zhì)量安全的要求，服從施工員及現(xiàn)場管理人員的安排，嚴(yán)格按照施工圖、交底記要和國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀(jì)守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴(yán)格要求工人按照建筑工人安全技術(shù)操作規(guī)程進行施工作業(yè)，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現(xiàn)場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質(zhì)量驗收
1、嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)進行驗收。
2、因乙方造成的質(zhì)量問題而返工，由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任并承擔(dān)其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質(zhì)量進度，甲方有權(quán)單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成金額的60%人工費（不加任何費用）結(jié)算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責(zé)任：
在分項工程單價中10%作為安全設(shè)施費和管理費。另簽定安全責(zé)任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內(nèi)乙方借故中途停工或退場，甲方有權(quán)拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)支付。并同時承擔(dān)給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經(jīng)濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設(shè)備在施工期間應(yīng)對設(shè)備進行維修保養(yǎng)。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴(yán)禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權(quán)單方終止合同，所完成的部分分項工程經(jīng)驗收合格后按已完成量的60%人工費（不加任何費用）結(jié)算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質(zhì)低、技術(shù)差等原因達不到質(zhì)量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀(jì)行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權(quán)負(fù)責(zé)。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應(yīng)照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款20元以上。
第十一條其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。
2、未盡事宜，由雙方協(xié)商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執(zhí)行。
3、本合同一式叁份，甲方執(zhí)倆份，乙方執(zhí)壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結(jié)清尾款，自然失效，
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
項目施工合同 篇7
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《_____市建筑市場管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程實際，為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條：工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包內(nèi)容：
5、甲方視需要，可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整，也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項、某一產(chǎn)品、半成品材料等另行指定施工單位或供應(yīng)商。乙方應(yīng)無條件接受，也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調(diào)整的理由。
6、承包方式：本工程采用“包工料機消耗、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包環(huán)境保護、包甲方對業(yè)主的所有承諾及業(yè)主對甲方所作的規(guī)定、約束等”的包干方式，全面負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，處理好政府主管部門和社區(qū)地方關(guān)系。
第二條：合同工期
1、乙方接甲方進場通知后___日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作。
2、合同工期：本工程于____年____月____日開工，至____年___月___日竣工，共____個日歷天。
3、工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價的_____計算，按天累計。
4、如遇不可抗力影響，經(jīng)甲方同意并報業(yè)主書面簽字蓋章認(rèn)可后，可考慮工期延長。
5、發(fā)生不可抗力，乙方有責(zé)任積極組織搶補措施并相應(yīng)調(diào)整計劃，盡一切可能保證工期。
6、除不可抗力因素以外，均不得延長工期和要求增加費用，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
7、對不可抗力的解釋按甲方與業(yè)主簽訂的工程承包合同相關(guān)條款執(zhí)行，包括對不可抗力的處理辦法。同時進一步明確因不可抗力造成的工期和費用損失，除業(yè)主明確承擔(dān)的部分外，其余部分均由乙方承擔(dān)。
第三條：質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量等級為__________。
2、質(zhì)量達不到要求時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為_______。
3、乙方必須嚴(yán)格按經(jīng)設(shè)計院、業(yè)主認(rèn)可的本工程的施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更、技術(shù)核定單等工程文件中規(guī)定和現(xiàn)行的國家、地方頒發(fā)的質(zhì)量驗收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求組織施工。
4、甲方為維護自身的聲譽、品牌、形象，將對本工程的質(zhì)量進行不定期的巡查，在巡查過程中發(fā)出的質(zhì)量整改通知書乙方必須在規(guī)定的時限內(nèi)整改完畢，發(fā)出的對乙方的罰款通知，須說明罰款理由并由乙方全額承擔(dān)。乙方必須在罰款單上簽字接受，乙方拒絕簽字并不影響罰款單的生效。
第四條：環(huán)境安全標(biāo)化
1、本工程乙方現(xiàn)場文明施工要求為：建立現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系，通過安全生產(chǎn)保證體系的認(rèn)證并達到標(biāo)準(zhǔn)要求，并承擔(dān)安全貫標(biāo)、一體化貫標(biāo)和上級部門各種檢查所發(fā)生的費用。
2、乙方如達不到本合同約定的安全標(biāo)化標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)責(zé)成乙方進行整改，由此造成的一切工期、經(jīng)濟損失全由乙方全額承擔(dān)。且乙方愿意接受達不到安全標(biāo)化標(biāo)準(zhǔn)的甲方罰款，罰款金額為總結(jié)算金額的%，由此造成的業(yè)主罰款也由乙方全額承擔(dān)。
3、乙方應(yīng)識別施工過程中的環(huán)境因素和危險源，并采取措施對其進行控制，防止環(huán)境污染事件和安全事故的發(fā)生。
4、乙方嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、高空作業(yè)、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)保證體系等各級政府的法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行甲方對安全和標(biāo)化管理的有關(guān)要求，并承擔(dān)因乙方原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故的責(zé)任和由此發(fā)生的一切費用。對非乙方原因造成的財產(chǎn)損失和傷亡事故，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任和相關(guān)費用。
5、乙方應(yīng)編制現(xiàn)場臨時用電施工方案，腳手架搭設(shè)施工方案，模板施工方案等專項施工方案，經(jīng)甲方主管部門批準(zhǔn)后方可實施。
6、乙方必須根據(jù)施工規(guī)范搭設(shè)和配置各種安全設(shè)施和安全勞防用品，應(yīng)在甲方允許的供應(yīng)商中采購上述物資，且必須加強進場驗收和搭設(shè)后的使用前驗收。
7、乙方應(yīng)對乙方的施工人員及乙方的專業(yè)分包施工隊伍進行分部分項和專項安全交底。
8、在施工期間，乙方所有施工人員必須統(tǒng)一按甲方提供的服裝著裝，費用由乙方承擔(dān)。
第五條：工程價款
1、本工程價款暫定為_______人民幣元整。
2、上述計價方式中包括(或不包括)工程稅金。
3、如本工程計價方式含稅金，則由甲方實施代扣代繳。
4、本工程結(jié)算由乙方在工程竣工驗收合格后28天內(nèi)編制完畢，并遞交甲方進行結(jié)算審核，審核無誤后由甲方提交業(yè)主單位，經(jīng)業(yè)主及審計單位確認(rèn)后形成正式的工程結(jié)算書作為價款結(jié)算的依據(jù)。
第六條：圖紙及工程資料
1、甲方應(yīng)在開工前天向乙方提供施工圖紙及有關(guān)地質(zhì)水文資料和地下管線圖等工程資料套，并進行設(shè)計交底。乙方需要增加圖紙份數(shù)，由乙方自理，費用由乙方承擔(dān)。
2、甲方負(fù)責(zé)提供歸檔資料樣本及歸檔資料編制要求。
3、乙方在全部工程竣工后一個月內(nèi)向甲方提供乙方施工范圍內(nèi)的完整竣工資料及竣工圖紙?zhí)�，竣工原圖由方提供。編制要求按上海市建委、市檔案局，市政局和甲方有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，同時滿足合同標(biāo)段竣工資料的編制要求，費用由乙方自理�？⒐べY料編制保證金為本分包合同造價的_____%，竣工資料和竣工圖提交每推遲一個月扣除保證金____%，依次類推，扣完為止。
4、乙方竣工資料的編制應(yīng)與工程進度同步進行，并隨時接受甲方的檢查和監(jiān)督。
第七條：材料供應(yīng)
1、甲方在提供甲供材料前，乙方應(yīng)出具乙方單位收料確認(rèn)章和收料責(zé)任人的書面證明。
2、甲方供應(yīng)的材料，乙方應(yīng)派收料責(zé)任人接料、清點、驗收，經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)后由乙方收料責(zé)任人在送料單位送料單據(jù)上簽認(rèn)規(guī)格、數(shù)量并加蓋收料章，乙方妥善保管并承擔(dān)相應(yīng)保管職責(zé)。乙方必須在原材料接收后，在甲方試驗工程師的協(xié)調(diào)下，對原材料按規(guī)定進行復(fù)試，復(fù)試合格后方可使用。所發(fā)生的相關(guān)試驗費用由乙方承擔(dān)。
3、乙方要料計劃及數(shù)量須按甲方要求每月日按時上報，該計劃及數(shù)量經(jīng)甲方審核后，由甲方按已審核的計劃及數(shù)量供料。
4、按圖示數(shù)量超用部分的甲供料，如供料當(dāng)月的市場價高于合同甲供料單價，超用部分按供料當(dāng)月的市場價在結(jié)算時扣除;反之則按甲供料單價在結(jié)算時扣除。
5、上述甲供材料以外的材料可由乙方供應(yīng)，單價由乙方與供應(yīng)商洽談確定。但所選的供應(yīng)商必須在甲方的合格分包商名錄內(nèi)，并符合國家和政府的備案證和許可證制度，且應(yīng)事先收集該供應(yīng)商的相關(guān)資料(經(jīng)營執(zhí)照、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、出廠合格證明、質(zhì)量保證書、產(chǎn)品防偽標(biāo)志、復(fù)試報告和備用證等)，報甲方審核批準(zhǔn)后方可實施采購。由于材料質(zhì)量不合格而造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第八條：預(yù)付款擔(dān)保及履約擔(dān)保
1、乙方同意以下列第種方式對甲方支付乙方預(yù)付款、乙方履行合同進行擔(dān)保，乙方須在簽訂本合同的同時，向甲方提供預(yù)付款銀行擔(dān)保、分包履約擔(dān)保書。
1、預(yù)付款銀行保函：在甲方支付乙方預(yù)付款前，乙方需出具與預(yù)付款同等金額即____萬元的預(yù)付款銀行保函給甲方，預(yù)付款銀行保函的期限為從預(yù)付款支付前開始到預(yù)付款在每月甲方支付給乙方工程款中全部回扣完為止。
2、履約保函：在合同簽訂后天內(nèi)，并在第一筆工程款支付前，乙方需出具合同金額的_____%計萬元的銀行保函給甲方，履約保函期限從本合同內(nèi)容開工到乙方完成合同規(guī)定全部義務(wù)(除保修義務(wù)外)為止。
3、提交履約保證金：在合同簽約后天內(nèi)，乙方須提交合同金額的%的履約保證金____萬元于甲方的指定銀行，至乙方完成合同約定全部義務(wù)(除保修義務(wù)外)為止返回保證金。
4、分包工程款抵沖履約保證金：從甲方付乙方第一期工程款開始，扣合同總價的%工程款萬元作為履約保證，扣款期數(shù)從第一期甲方付乙方工程款開始到第期甲方付乙方工程款結(jié)束，共分期扣完，并必須在分包工作量達到50%合同總價前暫扣完畢，等乙方完成合同約定全部義務(wù)(除保修義務(wù)外)為止，開始釋放暫扣工程款部分。
第九條：工程款的支付
1、工程款支付方式：月度工程進度款隔月支付。乙方每月日將當(dāng)月實際完成工作量上報甲方審核，核定后的工作量作為付款依據(jù)。
2、月度實際付款計算公式為：甲方審核工作量×(1-下浮率____%)-履約保證金____%-安全文明施工抵押金____%-缺陷責(zé)任期的質(zhì)量保修金____%-竣工資料編制保證金____%-甲供材料-甲方其他代付款和各類罰款。
3、本工程竣工驗收合格，竣工結(jié)算后預(yù)留工程保修金____%，待工程保修期滿及業(yè)主將保修金余額返還后天內(nèi)，甲方與乙方結(jié)清保修金。在保修期內(nèi)若甲方通知乙方的保修內(nèi)容不能得到及時響應(yīng)，則甲方有權(quán)使用工程保修金對本工程出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行維修，如工程保修金尚不足于承擔(dān)全部維修費用的，乙方承諾不足部分繼續(xù)由乙方承擔(dān)。
4、在合同簽約時，乙方對本工程的資金情況已作充分了解。乙方同意甲方按照業(yè)主資金到位情況給予工程款的`支付，并共同承擔(dān)資金風(fēng)險。當(dāng)業(yè)主工程款暫不到位時，乙方不得因此延誤工期，并應(yīng)全力配合甲方共同催討工程款;同時，因業(yè)主不及時付款或拖欠工程款的行為造成甲方不能及時向乙方支付工程款時，乙方承諾決不向甲方追究責(zé)任和提起訴訟。
第十條：甲方駐工地代表
1、甲方任命____為甲方駐工地代表(甲方代表)。
2、甲方代表行使甲方的全部權(quán)力和承擔(dān)甲方的全部職責(zé);乙方應(yīng)接受其指令，凡甲方代表及其委派人員在本工程施工中，在其職責(zé)范圍內(nèi)所發(fā)出的工程指令，均應(yīng)視為甲方意見的有效表達。
3、甲方代表發(fā)出指令，以《工程聯(lián)系單》形式送達乙方，乙方應(yīng)予以執(zhí)行。如乙方認(rèn)為甲方代表的指令不合理，應(yīng)在收到指令8小時內(nèi)提出書面申告，甲方代表在收到乙方申告后作出修改指令或繼續(xù)作出執(zhí)行指令的決定，并以書面形式通知乙方。甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應(yīng)予以執(zhí)行。
4、甲方代表有權(quán)對不能有效履行管理職責(zé)的乙方管理人員提出更換要求，但應(yīng)出示書面通知，且具備合理理由。乙方在接到通知后的一周內(nèi)替換人員要到崗就位。
5、甲方代表可按本合同的約定行使甲方代表的權(quán)力，履行甲方代表的職責(zé)，但無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。甲方代表易人，甲方應(yīng)提前一周通知乙方，后任繼續(xù)承擔(dān)前任應(yīng)負(fù)的責(zé)任。
第十一條：乙方駐工地代表
1、乙方任命_____為乙方駐工地代表(乙方代表);另委派同志負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工，同志負(fù)責(zé)工程施工質(zhì)量，同志負(fù)責(zé)工程施工安全，同志負(fù)責(zé)施工技術(shù)，同志負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算工作。
2、上述乙方代表行使乙方的全部權(quán)力和職責(zé);凡乙方代表及其委派人員在工程施工中，在其職責(zé)范圍內(nèi)所發(fā)出的書面資料，均以視為乙方意見的有效表達。
第十二條：設(shè)計變更及索償
1、甲方有權(quán)發(fā)出指示要求作出設(shè)計變更或修改，乙方不能擅自作設(shè)計變更或修改。如甲方要求的變更或修改遲后而導(dǎo)致乙方損失的，乙方須在甲方發(fā)出書面要求后14天內(nèi)書面呈交甲方審核，逾期提出或遲交的索償將不獲考慮。
2、索償?shù)挠嬎阗Y料必須包括套用單價的詳細(xì)分析，如有關(guān)項目與原合同項目相同或相似的，則按原合同單價計算;若出現(xiàn)索償項目在原合同內(nèi)無相關(guān)項目單價套用時，則該索償項目的單價按照乙方承諾書中約定的原則計算。
第十三條：工程驗收及保修
風(fēng)險提示：保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算，具體分部分項工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的，保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
1、工程施工質(zhì)量的評定按《市政橋梁工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》、上海市頒發(fā)的相關(guān)質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)、市政工程驗收規(guī)范和設(shè)計要求。
2、工程具備覆蓋條件或達到合同約定的分部、分項驗收要求，乙方自檢合格后，提前24小時通知甲方代表組織驗收。通知包括乙方自檢記錄、質(zhì)量評定表等內(nèi)容、以及驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內(nèi)整改重新驗收。
3、嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程質(zhì)量驗收制度，即隱蔽工程必須經(jīng)甲方有關(guān)人員、施工現(xiàn)場監(jiān)理人員的檢查、驗收合格后，方可進行下道工序施工。
4、竣工日期為乙方完成所有合同工程內(nèi)容，并經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理等各方驗收通過簽字的日期。承包內(nèi)容中任何一項分部分項工程未完工或經(jīng)各方組織的驗收，經(jīng)整改后評定仍未通過的延誤，均視為工期延誤。
5、保修期限：自整體工程竣工驗收通過之日起______年。
6、在保修期限內(nèi)，乙方對施工質(zhì)量問題負(fù)責(zé)維修。乙方在接到修理通知書后7天內(nèi)派人修理，費用由乙方承擔(dān)。在保修期限內(nèi)非因乙方責(zé)任造成的修理由甲方或業(yè)主支付費用。
第十四條：違約處理
1、乙方不能按合同工期竣工，施工質(zhì)量達不到設(shè)計和規(guī)范的要求，或發(fā)生其它使合同無法履行的行為，甲方代表可通知乙方，支付違約金________元，賠償因其違約給甲方造成的損失。
2、除非雙方協(xié)議將合同終止，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
3、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應(yīng)提前___天通知違約方后，方可中止或解除合同，由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十五條：爭議解決
甲乙雙方因合同發(fā)生爭議 ，向___________的單位或人員要求調(diào)解;調(diào)解或者協(xié)商不成的向_______________人民法院起訴。
第十六條：合同份數(shù)
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，經(jīng)雙方單位蓋章、代表簽字后生效。
甲方：
_____年____月____日
乙方：
_____年____月____日
項目施工合同 篇8
甲方(委托方)：
乙方(承攬方)：
經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：
為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下：
一、乙方負(fù)責(zé)泰安東岳大街西段道路開口工程.
二、乙方以自己的設(shè)備完成施工.自行解決臨時住房、水電等臨建設(shè)施.設(shè)備、材料堆放應(yīng)服從甲方安排意見.
三、乙方聘用、雇用施工人員應(yīng)當(dāng)符合國家法律規(guī)定.乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包.乙方對自己的施工人員負(fù)有管理、指揮、處分的權(quán)利;對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)安全負(fù)全部責(zé)任，甲方無權(quán)干涉.
四、承攬期限：自20__年4月25日始至20__年4月30日止.
五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整(小寫：30000、00元);
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款.此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關(guān)費用，不再產(chǎn)生任何費用.
七、質(zhì)保期：自竣工驗收后保修一年.
八、質(zhì)量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設(shè)計文件標(biāo)準(zhǔn).并保證一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到95%.
九、承攬期限內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)管線、光纜等相關(guān)單位，并確保不影響相關(guān)單位的正常運營，甲方有權(quán)監(jiān)督檢查乙方的施工質(zhì)量.因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn).
十、工程涉及相關(guān)光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行泰安市的相關(guān)文件規(guī)定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位并負(fù)責(zé)賠償相關(guān)損失.
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動保護和安全生產(chǎn).
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設(shè)備，在驗收交接前應(yīng)負(fù)責(zé)保管，保證其完好狀態(tài).
十三、合同價款調(diào)整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的'可作調(diào)整：
1、自然災(zāi)害造成的不可抗力損失.
2、經(jīng)雙方認(rèn)可的承攬項目數(shù)量增減的.
十四、違約責(zé)任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失.
2、項目質(zhì)量達不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并無權(quán)要求甲方支付工程款.
3、甲方未按合同約定履行義務(wù)，給乙方造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)予賠償.
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負(fù)責(zé)相關(guān)政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格.因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔(dān).
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔(dān)全部善后責(zé)任和經(jīng)濟損失.
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔(dān)責(zé)任.損害由各方自行承擔(dān).
十八、爭議解決辦法：協(xié)商.協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決.十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關(guān)單位驗收合格即告終止.
二十、補充協(xié)議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力.
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本六份.
甲方：(蓋章)
日期：
乙方：(蓋章)
日期：
項目施工合同 篇9
甲方：
乙方：
依據(jù)《中華人民共和國民法典》，結(jié)合工程實際情況，經(jīng)過雙方協(xié)商，達成如下施工協(xié)議：
一、工程名稱：鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目
二、工程地點：鎮(zhèn)村西頭組
三、工程內(nèi)容：
1、修建農(nóng)貿(mào)市場區(qū)間道路1200米;
2、新建供水管網(wǎng)1800米，排水管道米;
3、人行道建設(shè)生態(tài)磚4550平方米;
4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;
5、完成____區(qū)內(nèi)電源、電網(wǎng)建設(shè)，安裝路燈180盞;
6、完成東環(huán)路農(nóng)貿(mào)市場商戶180戶;
四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。
五、工程工期：工程工期為14個月，即________年____月____日至________年1____月____日。
六、雙方的權(quán)利與義務(wù)：
甲方權(quán)利義務(wù)：乙方開工前甲方有責(zé)任幫助乙方協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)仃P(guān)系，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當(dāng)?shù)厝罕姲l(fā)生的沖突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創(chuàng)造一個良好的施工環(huán)境，使乙方能夠順利施工，并按合同規(guī)定按時付款。甲方有權(quán)要求乙方保質(zhì)保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權(quán)拒付部分或全部費用。 乙方權(quán)利義務(wù)：乙方必須嚴(yán)格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，保證在規(guī)定的'工期內(nèi)高質(zhì)量完成任務(wù)，并制定詳細(xì)的安全措施，對一切安全事故負(fù)全責(zé)，乙方可要求甲方按照合同及時付款。
七、付款方式：
1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格后付全款的30%;
2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格后付全款的30%;
3、乙方完成總工程經(jīng)甲方驗收合格后付全款的40%。
八、此協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
項目施工合同 篇10
甲方：
乙方：
身份證號碼發(fā)證機關(guān)為了配合甲方工地施工,全面推進本項目質(zhì)量、安全管理，甲方將本項目分項工程承包給乙方施工，為明確雙方權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，達成下列條款，請雙方共同遵守執(zhí)行。
一、承包形式：包工不包料(或)。
二、承包內(nèi)容：
三、承包單價和結(jié)算方法：
四、質(zhì)量要求：乙方必須嚴(yán)格有關(guān)要求施工，如出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷，乙方除無償進行處理外，還應(yīng)接受甲方的相應(yīng)處罰。
五、安全要求：乙方應(yīng)根據(jù)自己實際施工作業(yè)的需要配備合適的設(shè)施，以確保作業(yè)安全。倘若發(fā)生一切大小安全事故，除乙方愿負(fù)一切責(zé)任和費用外，并愿意接受甲方對此安全事故的處罰，造成影響損害甲方聲譽，并愿意負(fù)責(zé)由此帶來的一切責(zé)任和愿意接受甲方及有關(guān)部門對此作出的所有處罰。
六、工期要求：乙方應(yīng)在接到甲方通知2天內(nèi)組織從事本行本項目有多年工作經(jīng)驗的.技工進行施工。、工期符合甲方要求，若乙方不履行協(xié)議，無故停工壹天以上(含壹天)或無法滿足工程質(zhì)量，不服從工地管理，甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議，扣下所有工程尾款，同時作出清場處理
七、付款方式
八、甲乙方責(zé)任與義務(wù)：
1、甲方的義務(wù)與責(zé)任：
甲方應(yīng)及時做好技術(shù)交底工作，協(xié)助乙方及時處理施工中有關(guān)技術(shù)問題。乙方按要求完工后，及時支會工程款給乙方。
2、乙方的義務(wù)與責(zé)任：
乙方對本工程的施工安全、工程質(zhì)量、施工工期、經(jīng)濟責(zé)任負(fù)全面責(zé)任，出現(xiàn)大小安全，質(zhì)量事故概由乙方負(fù)責(zé)，虧本自補，盈利自主支配。
九、本協(xié)議一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，本協(xié)議自簽章之日起生效，款項及各種義務(wù)履行完成后自動終止。
甲方(公章)：
日期：
乙方(公章)：
日期：
【項目施工合同】相關(guān)文章：
項目施工合同03-20
建筑項目施工合同04-09
監(jiān)控項目施工合同03-31
項目建造施工合同04-02
項目施工合同15篇03-31
項目施工合同(15篇)03-31
項目工程施工合同04-06
項目施工合同集合15篇04-21
項目施工合同(合集15篇)04-03