- 加工定做合同 推薦度：
- 加工定做合同 推薦度：
- 加工定做合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
加工定做合同
加工定做合同（一）
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號： ______________簽訂地點： ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交（收）貨數(shù)量
備注
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標(biāo)準：
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費用負擔(dān)：定作物由承攬方負責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔(dān)�！〕袛埛綄⒍ㄗ魑锝桓冻羞\人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險由定作方承擔(dān)。
2、時間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢�，并且取得對方同意�?/p>
委托承運人運輸?shù)�，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預(yù)付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責(zé)任：
第一點：定作方的違約責(zé)任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤模ㄗ鞣綉�(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
（3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
（4）無故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責(zé)任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。
�。�4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向桐鄉(xiāng)市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十三、雙方需約定的其它事項：
_____________________
_____________________
_____________________
______________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿ 電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿ 地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿ 開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿ 帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
加工定做合同（二）
定做方（以下簡稱甲方）：遼寧北辰窗業(yè)有限公司
承攬方（以下簡稱乙方）：
甲方委托乙方 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：定做物
第二條：定做物質(zhì)量要求：
1.按國家標(biāo)準執(zhí)行。
2.乙方提供封存樣品，由雙方代表當(dāng)面封簽，作為驗收的依據(jù)
第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
1.定做物加工所需的所有原材料全部由乙方提供，具體原材料名稱、規(guī)格、單位、技術(shù)標(biāo)準、質(zhì)量要求以雙方確認的附件內(nèi)容為準。
2.甲方可按合同規(guī)定的原材料要求對乙方在加工過程中進行檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補充，乙方應(yīng)當(dāng)在15日內(nèi)按照甲方的要求調(diào)換或補充完畢，否則甲方拒絕付款。乙方未經(jīng)甲方同意，不得對甲方要求的原材料更換，。
第四條：技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1.甲方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議簽訂后2 天內(nèi)向乙方提供定做物相關(guān)的洞口尺寸、施工圖紙、技術(shù)交底等相關(guān)技術(shù)資料。
2.乙方應(yīng)當(dāng)在收到定作物等相關(guān)資料后遵照甲方要求兩天內(nèi)向甲方提供定作物的風(fēng)格設(shè)計圖紙及加工尺寸表、門窗加工用料優(yōu)化單、生產(chǎn)下料單等，甲方在收到乙方上述材料后需在 兩天內(nèi)對乙方提供的資料進行審核，經(jīng)甲方審核無誤（簽字）后乙方方可進行加工。
3.甲方在定作物加工期間，發(fā)現(xiàn)乙方的門窗風(fēng)格設(shè)計圖紙、加工尺寸或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)回復(fù)，出具修改意見。如甲方在2日內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)要求乙方停止工作，因此造成的損失，由乙方賠償。
4.乙方需按照甲方的要求進行圖紙設(shè)計、下料，按照合同約定按時交付設(shè)計圖紙、下料單、優(yōu)化單。對于在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計錯誤，甲方有權(quán)要求乙方更換重作，費用由乙方自行承擔(dān)，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
5.乙方必須對于承攬的工作保密，未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。一經(jīng)查實，乙方留存甲方的技術(shù)資料和復(fù)制品，無論是否投入使作或是否創(chuàng)造經(jīng)濟價值，乙方均承擔(dān)違約金。
6.乙方必須使用自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成加工、定作、修繕等任務(wù)的全部內(nèi)容，不得將本合同約定的部分或全部內(nèi)容擅自轉(zhuǎn)包給第三方完成工作，否則甲方有權(quán)要求乙方停止施工，解除合同，并承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條：價款和付款方式：
1.合同暫定總價款為 元，總價款包括由乙方包工、包原材料、包稅金（17%增值稅）、包制作、包質(zhì)量、包工期、包安全、包風(fēng)險、包售后服務(wù)。本合同履行過程中不管市場價格如何變化，雙方均按本合同確定的價格結(jié)算。乙方如在價格增長而不履行或不完全履行合同，按合同暫定總價的20%給付甲方違約金。
2.合同預(yù)付款為 元。進度付款按批次進行。甲方每次提貨前，乙方需向甲方提供每批次對應(yīng)價款金額的增值稅發(fā)票，否則甲方可先行提貨并順延付款時間。
3.付款均以銀行方式進行結(jié)算，所有結(jié)算款必須按雙方約定的地址及賬號匯出，甲方不得對工程現(xiàn)場現(xiàn)金結(jié)算。
4.甲方每次付款給乙方時，乙方應(yīng)當(dāng)提供金額相同的正式商業(yè)發(fā)票給予甲方。否則甲方有權(quán)不予付款。
第六條：驗收標(biāo)準和方法：
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準。甲方指派專人駐乙方廠內(nèi)，協(xié)助乙方進行定做產(chǎn)品的加工、檢驗、提貨相關(guān)工作。如乙方在定作產(chǎn)品過程中以次充好、偷工減料或其它質(zhì)量問題，甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方必須重新更換或重新制作，費用由乙方自行承擔(dān)，如果造成合同延期，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，同時甲方有權(quán)解除合同。
2.甲方應(yīng)當(dāng)在接到乙方書面通知后 10 天內(nèi)驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為 90 天。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負責(zé)修復(fù)或退換，費用乙方自行承擔(dān)。
3.雙方對承攬的定作物質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由北京市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局進行鑒定，并以其檢驗結(jié)果為確定貨物質(zhì)量的最終依據(jù)。
第七條：提貨的時間和地點：
1.提貨時間：本合同簽訂后，甲方按所需要的訂貨批次、訂貨量及交貨時間向乙方發(fā)出書面訂貨制作通知，乙方應(yīng)根據(jù)該通知的要求進行制作并按時向甲方供貨。
2.交貨地點為乙方加工工廠，接貨單位（或接貨人）為甲方。每次提貨甲方應(yīng)以書面蓋章或簽字為準。
3.原材料到加工廠內(nèi)卸貨和定作物在加工廠內(nèi)裝貨，運輸費用由乙方負責(zé)。
第八條：包裝要求
1.包裝要求：型材貼膜不破壞，整體纏繞保護。由于包裝不合格導(dǎo)致定作物損壞或滅失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.包裝費用由乙方負擔(dān)。
第九條：運輸辦法及費用負擔(dān)：
1.運輸方式：汽運。
2.運輸費用由甲方負擔(dān) 。
第十條：乙方的違約責(zé)任：
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，并向甲方賠償被拒部分定作物總價值的兩倍。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)拒收，拒收部分的原材料損失由乙方負責(zé)。
3.未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損，丟失的，由乙方賠償損失。
4.乙方逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的定作物總額的1‰償付違約金。逾期5天不能交付，視為乙方不能完成交貨，甲方可解除合同，乙方應(yīng)向甲方支付違約金，支付數(shù)額為不能交貨部分定作物總價值的30%，并承擔(dān)甲方因此所受的損失。在甲方發(fā)出書面解除合同通知后，乙方需將甲方未加工制作部分的原材料全部運送至甲方指定地點，在辦理解除合同的過程中，乙方不得有任何阻撓。
5.甲方有權(quán)對乙方的設(shè)計提出建議和要求，以使乙方設(shè)計的更符合甲方的生產(chǎn)要求。如乙方所交定作物不符合甲方規(guī)定的，或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的錯誤，甲方有權(quán)要求乙方應(yīng)承擔(dān)補正之責(zé)任，乙方拒絕補正的，甲方有權(quán)單方解除合同。因乙方違反本合同約定致使合同全部或部分解除的，乙方應(yīng)向甲方支付合同解除部分所涉總價款15％的違約金，并承擔(dān)甲方因此所受的損失。甲方違約致使合同無法執(zhí)行，甲方補償乙方已發(fā)生損失并支付乙方解除部分10％違約金。
第十一條甲方的違約責(zé)任：
未按合同規(guī)定的日期付款，每按逾期一天 ，按逾期部分的1‰支付逾期付款違約金。
第十二條 其他約定：
其他有關(guān)技術(shù)協(xié)議書、技術(shù)資料、圖紙等也是合同的組成部分。
第十三條：糾紛的處理：發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可直接向甲方住所地法院提起訴訟。
本合同自_ _年 _月___日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
日期： 日期：
加工定做合同（三）
定作方：＿＿＿＿＿＿
承攬方：＿＿＿＿＿＿
簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品｜ ｜價款或酬金｜ ｜交貨數(shù)量及交貨期限｜ ｜規(guī)格型號｜ ｜計量單位｜ ｜數(shù) 量｜ ｜名或項目｜ ｜單價｜ ｜總金額｜ ｜合計｜ ｜
二、定作方帶料
材料名稱｜ ｜規(guī)格型號｜ ｜計量單位｜ ｜數(shù) 量｜ ｜質(zhì) 量｜ ｜提供日期｜ ｜消耗定額｜ ｜單 價｜ ｜總金額｜ ｜
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準
四、承攬方對質(zhì)量負責(zé)的條件及期限
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標(biāo)準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔(dān)
八、交（提）貨方式及地點
九、交付定金預(yù)付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責(zé)任
十二、如需提供擔(dān)保，另立合同擔(dān)保書，作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方｜ ｜承攬方｜ ｜單位名稱（章）｜ ｜單位名稱（章）｜ ｜單位地址：｜ ｜單位地址｜ ｜法定代表人｜ ｜法定代表人｜ ｜
年月日 年月日
【加工定做合同】相關(guān)文章：
加工定做合同03-15
加工定做合同15篇03-30
加工定做合同(15篇)04-11
加工定做合同(集錦15篇)04-19
加工定做合同(通用15篇)04-18
服裝定做合同03-25
定做禮品采購合同03-21
家具定做合同03-30
模具定做合同03-27
工作服定做合同04-11